обороте между участниками оборота 60. Участники оборота товаров, передающие товары другим участникам оборота товаров в рамках сделок, предусматривающих переход права собственности на данные товары, а также в рамках договоров комиссии и (или) агентских договоров, на основании содержания первичного документа, подтверждающего переход права собственности, формируют уведомление (в форме универсальногопередаточногодокумента) о передаче (приеме) обувной продукции и направляют его и электронную копию первичного документа в Систему. Уведомление о передаче (приеме) должно быть подписано уполномоченными представителями обоих сторон. Уведомление о передаче (приеме) направляется в Систему в срок не более 3 дней с момента перехода права собственности на обувную продукцию, отраженную в уведомлении (с момента подписания уведомления обеими сторонами), от одного участника другому, но не позже момента передачи права собственности на эту продукцию от получателя третьим лицам, и до предложения этих товаров для реализации (продажи), в том числе до их выставления в месте реализации (продажи), демонстрации их образцов или предоставления сведений о них
велотоваров в другую транспортную упаковку указывается перечень соответствующих кодов идентификации перекладываемых велотоваров, а также код идентификации транспортной упаковки, в которую совершена перекладка. 63. При передаче (приемке) велотоваров в рамках сделок, предусматривающих переход права собственности на указанные товары, а также в рамках договоров комиссии и (или) агентских договоров участник оборота велотоваров, осуществляющий отгрузку (приемку) велотоваров, формирует уведомление о передаче (приемке) велотоваров (в форме универсальногопередаточногодокумента с указанием вида сделки, в рамках которой осуществляется отгрузка), подписывает его усиленной электронной подписью и предоставляют оператору информационной системы следующие сведения в срок не более 3 рабочих дней со дня отгрузки (передачи или приемки) велотоваров, но не позднее дня передачи этих велотоваров третьим лицам. 64. В случае полной приемки велотоваров участник оборота велотоваров, осуществивший приемку велотоваров подписывает усиленной электронной подписью уведомление о передаче (приемке) велотоваров и предоставляет оператору информационной системы следующие сведения в срок не более 3 рабочих дней со дня приемки велотоваров, но не
в другую транспортную упаковку указывается перечень соответствующих кодов идентификации перекладываемых фототоваров, а также код идентификации транспортной упаковки, в которую совершена перекладка. 65. При передаче (приемке) фототоваров в рамках сделок, предусматривающих переход права собственности на указанные товары, а также в рамках договоров комиссии и (или) агентских договоров участник оборота фототоваров, осуществляющий отгрузку (приемку) фототоваров, формирует уведомление о передаче (приемке) фототоваров (в форме универсальногопередаточногодокумента с указанием вида сделки, в рамках которой осуществляется отгрузка), подписывает его усиленной электронной подписью и предоставляют оператору информационной системы мониторинга следующие сведения в срок не более 3 рабочих дней со дня отгрузки (передачи или приемки) фототоваров, но не позднее дня передачи этих фототоваров третьим лицам. 66. В случае полной приемки фототоваров участник оборота фототоваров, осуществивший приемку фототоваров, подписывает усиленной электронной подписью уведомление о передаче (приемке) фототоваров и предоставляют оператору информационной системы мониторинга следующие сведения в срок не более 3 рабочих дней со дня приемки фототоваров,
«Промфинстрой» сроков их оплаты, оказание им генподрядных услуг, принятых обществом «СПС» на основании актов приема-передачи и универсальныхпередаточныхдокументов, стоимость которых зачтена в счет оплаты выполненных работ по договору. При названных обстоятельствах, руководствуясь статьями 309, 410, 720 Гражданского кодекса Российской Федерации, правовой позицией, отраженной в пункте 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.12.2001 № 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований», суды пришли к выводу об отсутствии на стороне общества «Промфинстрой» неисполненной обязанности по оплате работ и частично удовлетворили иск, применив к нему предусмотренную пунктом 12.9 договора меру ответственности за нарушение сроков оплаты работ. Из содержания судебных актов следует, что суды всесторонне исследовали доказательства по делу, установили необходимые для разрешения спора обстоятельства, дали надлежащую правовую оценку доводам заявителя, в том числе о подписании актов приема-передачи генподрядных услуг со стороны общества «СПС» неуполномоченным лицом. Полномочиями по изменению сделанных судами выводов
3.4 договора предусмотрено, что факт выполнения работ, их объем подтверждается актами выполненных работ. Со стороны Общества договор подписан генеральным директором ФИО1, со стороны Компании – коммерческим директором ФИО2 Истец 05.03.2019 платежным поручением № 473 перечислил ответчику 3 000 000 рублей в счет оплаты по договору. Между сторонами 25.11.2019 подписан универсальныйпередаточныйдокумент № 49 о передаче услуг. В обоснование заявленных требований истец указывает, что оплата и передача услуг по указанному договору является сделкой с заинтересованностью, совершенной от имени Общества ФИО1 с нарушением ограничений и в ущерб интересам Общества. Отказывая в удовлетворении требований, суд первой инстанции исходил из пропуска Обществом срока исковой давности, поскольку уполномоченный орган истца о состоявшейся сделке должен был узнать не позднее 14.02.2020 (дата назначения исполняющего обязанности генерального директора истца), в то время как иск подан в суд 05.03.2021. Повторно исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, руководствуясь статьями 174, 195, 199, 200
в порядке статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, в том числе договор с дополнительными соглашениями к нему, универсальныепередаточныедокументы, переписку сторон; учитывая выводы, изложенные в экспертном заключении № 5591 от 12.04.2021, принимая во внимание срок действия договора и оказание услуг разными видами техники, в том числе не отраженной сторонами в заключенном договоре, признав несогласованным сторонами условие о цене оказанных услуг, суды пришли к выводу о возникновении обязательств заказчика по оплате спорных услуг по рыночной цене, определенной экспертом. Доводы заявителя жалобы о том, что в подписанных сторонами актах отражены условия, согласованные сторонами в договоре, в том числе в части цены, соответственно к отношениям сторон применимы условия договора и после истечения срока его действия; мотивированный отказ от подписания актов ответчик не представил, были предметом оценки судов. Суды, истолковав положения договора и дополнительных соглашений № 1, № 2 в соответствии с требованиями статьи 431
указанием полного перечня передаваемых документов или оформляется ведомость недостатков документации. Таким образом, как следует из п. 5 Дополнительного соглашения от 06.12.2019 к Договору, обязанность передать комплект документации у Исполнителя возникает с момента подписания универсального передаточного документа в течение 14 (четырнадцати) календарных дней. Сторонами были подписаны следующие универсальныепередаточныедокументы по форме установленной Письмом ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96: -ST-86 от 10.12.2018г. -ST-100 от 10.12.2018г. -ST-12 0T 15.02.2019г. Неустойка за нарушение сроков передачи Заказчику инструкции по эксплуатации, паспорта изделий, сертификаты на оборудование и прочей сопроводительной документацией в объеме необходимом для ввода в эксплуатацию и дальнейшего обслуживания поставленного Комплекса, за период с 01.03.2019г. (срок подписания последнего УПД 15.02.2019г. плюс 14 дней), до настоящего времени 01.08.2019г. (момент составления искового заявления) за 153дня, согласно п. 9.4 Договора, составляет (153 х 844) 129 132руб. Однако, как следует из содержания п. 9.4 Договора, неустойка за нарушения срока исполнения соответствующего обязательства не может превышать 10% от
об уплате задолженности по универсальнымпередаточнымдокументам в претензиях отсутствует. Общество «Монтажэнергострой» полагает, что договором от 03.04.2017 № 02-СП-17 не предусмотрено право субподрядчика на односторонний отказ от расторжения договора. Кроме того, заявитель не согласен с выводами судов о необоснованности отказа ответчика от приемки фактически выполненных истцом работ, при этом поясняет, что отказ от приемки работ связан с отсутствием на дату приемки актов освидетельствования скрытых работ. Общество «Монтажэнергострой» указывает, что необходимость комиссионного освидетельствования скрытых и подписанных работ и подписания по его результатам соответствующих актов обусловлена необходимостью подтверждения безопасности передаваемого результата работ. Заявитель считает, что предъявленные субподрядчиком к приемке работы не соответствуют проектной документации 05-15-КЖ1, в соответствии с которой данные работы должны были выполняться. Общество «Монтажэнергострой» обращает внимание на то, что субподрядчик составил счет-фактуру от 10.10.2017 № 49, в котором указал к выплате сумму простоя за период с 11.10.2017 по 19.10.2017, однако на момент составления счета указанный срок еще не наступил. Заявитель
повышающих коэффициентов, установленных в пункте 22 Правил заключения договоров ресурсоснабжения. 6.3. Стоимость потребленных коммунальных ресурсов в каждом расчетном периоде отражается в акте поставки: - в качестве акта поставки используется Универсальныйпередаточныйдокумент, оформляемый по форме, приведенной в Приложении № 1 к письму ФНС России от 21.10.2013 № ММВ- 20-3/96@, - в качестве корректирующего акта используется Универсальный корректировочный документ по форме, приведенной в Письме ФНС России от 17.10.2014 № ММВ-20-15/86@. Пунктом 9 договора установлен порядок оплаты приобретаемых коммунальных ресурсов. 1. Приобретаемые коммунальные ресурсы оплачиваются Управляющей организацией в соответствии с правилами, установленными настоящим пунктом. 2. Стоимость коммунальных ресурсов определяется с учетом положений пунктов 5 и 6 настоящего Договора. 3. Расчетный период по настоящему Договору равен одному календарному месяцу. 4. Ресурсоснабжающая организация в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, направляет Управляющей организации письмом или передает уполномоченному представителю под роспись документы на оплату, включающие: а) счет на оплату с указанием настоящего Договора
отказе от договора коммерческой концессии, ответчиком был выставлен универсальныйпередаточныйдокумент (счет-фактура) № 3360 от 15.08.2019, в соответствии с которыми истцу надлежало осуществить выплату части ежегодного платежа в размере, пропорциональном периоду правомерного использования за период с 05.12.2018 (день открытия Ресторана) по 15.08.2019 в размере 436 долларов 19 центов США (с учетом ежегодной индексации на 5% в соответствии с пунктом 3.2. договора), эквивалентном 28 440 рублей 98 копеек по курсу доллара США 65,2032 на 15.08.2019, однако соответствующая обязанность не была исполнена истцом. Ответчиком также заявлено о взыскании задолженности по договору поставки № 2017_070_СОМ от 02.11.2018 в размере 831 434 рубля. В соответствии с пунктом 1.1 договора поставки ответчик обязался передавать в собственность истца товары, а истец обязался оплачивать и принимать оговоренные товары. При этом в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 договора поставки поставка товаров осуществлялась на основании заявок истца в разумный срок , согласно внутреннему графику поставок ответчика. Согласно пункту
редакции: «При осуществлении оплаты электрической энергии (мощности) по стоящему Договору Потребитель указывает в платежных поручениях следующие сведения: - наименование плательщика; - наименование получателя платежа и его полные банковские реквизиты; - наименование банка получателя; - сумму платежа с учетом НДС; - номер универсальногопередаточногодокумента; - период, за который производится платеж». Принять пункт 6.8. в следующей редакций: «В случае не извещения Продавца в порядке и сроки, установленные п. 3.3.26. Договора о переходе прав на объект энергоснабжения, а также предоставления прав владения и (или) пользования на него третьим лицам, Потребитель несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством». Принять пункт 7.1. в следующей редакций: «Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.12.2020. Дата и время начала исполнения обязательств по настоящему Договору в отношении Объектов энергоснабжения указываются Продавцом в Приложении №1 к настоящему Договору, а в случае неуказания в Приложении № 1 считаются равными дате вступления настоящего Договора в
