– ЗАО «Наш дом», объект – Торговый центр по ул. Коминтерна, д. 24) на водоснабжение от водопроводной сети, проходящей по ул. Мосина от существующего колодца, в которых предусмотрена обязанность заказчика после окончания строительства сетей и сооружений предоставить в МУП Тулагорводоканал» исполнительную документацию и паспорта БТИ. Перед согласованием проекта на водоснабжение и водоотведение заключить договор с МУП «Тулагорводоканал» для ведения технического надзора за строительством сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения и получить технические условия на временное водоснабжение строительной площадки . Проект на водоснабжение с чертежами водомерного узла представить на согласование в МУП «Тулагорводоканал». - Технические условия на водоотведение №874 от 28.03.2006 (заказчик – ЗАО «Наш дом», объект – Торговый центр по ул. Коминтерна, д. 24) на проектирование и перекладку сети канализации от д. №27 по ул. Сойфера до ул. Фрунзе, с последующим водоотведением в канализационную сеть, проходящую по ул. Мосина в существующий колодец. В технических условиях на водоотведение, также как и
условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83, и действовавшими на момент получения ТУ, в случае если в процессе строительства (реконструкции) объекта капитального строительства превышен срок действия условий его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, указанный срок продлевается по согласованию с исполнителем на основании обращения заказчика. Осведомленность ответчика о ходе строительства подтверждается также тем обстоятельством, что истец представил суду откорректированные технические условия на временное водоснабжение строительной площадки . Дата письма по вопросу корректировки совпадает с датой отказа в продлении технических условий № 716. В соответствии с п. 32 раздела IX «Срок действия договора» Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения», внесение изменений в настоящий договор, технические условия, а также продление срока действия технических условий осуществляются в течение 14 рабочих дней с даты получения организацией водопроводно-канализационного
предоставляют право заказчику отказаться от исполнения договора в случае неисполнения своих обязательств подрядчиком. В настоящее судебное заседание истец представил письменные пояснения по делу, в которых указал, что для выполнения инженерно-геологических изысканий и получения экспертизы инженерно-геологической разведки (пункты 2,4 графика) необходимо постановление органа местного самоуправления о предварительном согласовании места размещения объекта для проведения проектно-изыскательских работ (передано письмом исх. №50/24-2484 от 01.12.2006г.) и эскизный проект. Для организации строительной площадки (пункт 3 графика) необходимы технические условия на временное водоснабжение строительной площадки , технические условия на электроснабжение строительной площадки, договор с территориальным управлением о закреплении прилегающей территории в соответствии с проектом производства работ. Указанные документы были переданы письмами исх.№50/24-1415. 50/24-1426, 1437 от 12.07.2007г. Для рабочего проектирования здания необходим эскизный проект и карточка согласования строительных конструкций и материалов, материалы инженерно - геологических изысканий, разрабатываемые подрядчиком, для рабочего проектирования наружных инженерных сетей необходимо передать дополнительно технические условия подключения наружных инженерных сетей, топографические съемки под строительство с
«Славянский Дом» в пятидневный срок отозвать в добровольном порядке уведомление №575 от 28.05.2019, сообщив о своем не согласии с односторонним расторжением договоров. Получив претензию 05.06.2019, ответчик ООО «Славянский Дом», уведомление не отозвал. Полагая свои права нарушенными, АО «Водоканал» обратилось в Арбитражный суд Ивановской области с требованием о признании недействительным уведомления от 28.05.2019 №575 о расторжении договоров. Судом также установлено следующее. Письмом от 23.03.2017 №143 ООО «Славянский Дом» просило АО «Водоканал» выдать технические условия на временное водоснабжение строительной площадки строящегося объекта капитального строительства «многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, в том числе закрытой автостоянкой и гаражами по ул. Профсоюзной в городе Иванове (литер III), определив точку подключения максимально приближенной к строительной площадке. Письмом от 11.04.2017 №1377 АО «Водоканал» разрешило ООО «Славянский Дом» временное водоснабжение для строительных нужд и наладочных работ объекта капитального строительства – многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по ул. Профсоюзная в г. Иваново; подключение
