соответствии с пунктом 3.4 настоящих Условий. 2.2.3.3. Оплачивает причитающиеся ОАО "РЖД" платежи, связанные с оказанием Услуг. 2.2.4. В рамках оказания Услуг ОАО "РЖД": 2.2.4.1. Принимает к рассмотрению заявки, оформленные Клиентом в соответствии с пунктом 2.2.3.1 настоящих Условий и в срок не более 3 (трех) календарных дней с момента получения заявки уведомляет Клиента о результатах ее рассмотрения (согласовано/не согласовано). 2.2.4.2. Осуществляет оказание Клиенту Услуг в соответствии с согласованными параметрами. 2.2.4.3. Оформляет первичные документы в соответствии с пунктом 2.2.2 и накопительную ведомость в соответствии с пунктом 3.3 настоящих Условий и направляет их Клиенту для подписания. 3. Порядок оплаты Услуг. 3.1. Расчеты за оказанные в соответствии с настоящими Условиями услуги осуществляются в рамках соглашения об организации расчетов/договора на организацию расчетов. 3.2. В рамках оказания Услуг предусмотрено взыскание договорных сборов. Информация о стоимости услуг публикуется на официальном сайте ОАО "РЖД" по адресу: http://www.rzd.ru в разделе "Грузовые перевозки". 3.3. Взыскание договорного сбора за фактически оказанные
соответствии с пунктом 3.4. настоящих Условий. 2.3.3.3. Оплачивает причитающиеся ОАО "РЖД" платежи, связанные с оказанием Услуг. 2.3.4. В рамках оказания Услуг ОАО "РЖД": 2.3.4.1. Принимает к рассмотрению заявки, оформленные Клиентом в соответствии с п. 2.3.3.1. настоящих Условий и в срок не более 3 (трех) календарных дней с момента получения заявки уведомляет Клиента о результатах ее рассмотрения (согласовано/не согласовано). 2.3.4.2. Осуществляет оказание Клиенту Услуг в соответствии с согласованными параметрами. 2.3.4.3. Оформляет первичные документы в соответствии с п. 2.3.2. и накопительную ведомость в соответствии с п. 3.3. настоящих Условий и направляет их Клиенту для подписания. 3. Порядок оплаты Услуг. 3.1. Расчеты за оказанные в соответствии с настоящими Условиями услуги осуществляются в рамках соглашения об организации расчетов/договора на организацию расчетов. 3.2. В рамках оказания Услуг предусмотрено взыскание договорных сборов. Информация о стоимости услуг публикуется на официальном сайте ОАО "РЖД" по адресу: www.rzd.ru в разделе "Грузовые перевозки". 3.3. Взыскание договорного сбора за фактически оказанные
10 (десяти) календарных дней со дня подписания акта приема-передачи Имущества передать Покупателю документы, необходимые для государственной регистрации перехода права собственности на Имущество в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области»; пункт 3.1.4. не включать в договор; пункт 3.2.1. «Проверять наличие, состояние и условия использования Имущества в период действия залога, согласованного п. 1.5 настоящего Договора»; пункт 3.2.3. «Обратить взыскание на Имущество, если в момент наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного залогом, оно не будет исполнено, либо когда в силу закона Продавец вправе осуществить взыскание ранее»; пункт 3.3.2. «Принять по акту приема-передачи Имущество в 10-дневный срок со дня подписания Сторонами настоящего Договора »; пункт 3.3.3 «В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения от Продавца всех необходимым документов, согласно п. 3.1.3 Договора обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области для государственной регистрации перехода права собственности на имущество. Оплатить расходы по государственной
договор) (л. д. 23-27 т. 1). По условиям названного договора подрядчик принял на себя обязательство выполнить работы по переработке давальческого сырья (далее по тексту - материалы), а заказчик обязался принять и оплатить данные работы в объеме, в количестве и по стоимости, указанной в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора. Форма спецификации приведена в приложении №1 к настоящему договору (п. 1.1). В соответствии с п. 1.2, 1.3 договора подрядчик обязался выполнить работы собственными силами из материалов заказчика в соответствии с согласованными чертежами (если это необходимо), требованиями ТУ, утвержденными строительными нормами и правилами (СНиП) и т.д. и сдать результат работ заказчику. Сроки выполнения работ – начальный и конечный – определяются в спецификациях. Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, определяются в спецификациях, являющихся приложениями к настоящему договору. Спецификации приобретают силу и становятся неотъемлемой частью настоящего договора с момента подписания их сторонами (п. 2.1 договора ). Заказчик вправе требовать оплаты неустойки за
если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. Пунктом 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" разъяснено, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. В соответствии с пунктом 1 статьи 721
полном объеме после приемки объекта заказчиком. Статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Исходя из положений пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласованных сторонами условий договора , в соответствии с пунктом 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является сдача работ заказчику
Открытие», указанные истцом ответчику в уведомлении, были сторонами согласованы. Из имеющихся в деле доказательств следует, что ответчик против подписания основного договора купли-продажи 31.08.2020 в помещении ПАО Банк «ФК Открытие» возражала (конкретные мотивы чего приведены в той же переписке и в объяснениях ответчика суду). Учитывая изложенное, оценив условия, согласованные сторонами в предварительном договоре от 08.08.2020, предусматривающем обязательства сторон по подписанию основного договора купли-продажи до 31.08.2020 (включительно), но в дату, которая подлежала согласованию сторонами дополнительно в течение срока действия предварительного договора в порядке, указанном в пункте 15 предварительного договора от 08.08.2020, а также учитывая установленные судом обстоятельства дела, подтверждающие, что дополнительная дата подписания основного договора сторонами была согласована – 28.08.2020 с временем явки в МФЦ в 12-10 часов, в которое ни одна из сторон на подписание основного договора не явилась, судебная коллегия не может принять во внимание довод истца о наличии у ответчика обязанности явиться в ПАО Банк «ФК Открытие» для
