выполненной работе, 01.09.2016 истец направил ответчику для подписания акты выполненных работ, которые, согласно выводам заключения судебной экспертизы, выполнены надлежащим образом, и, соответственно, подлежат оплате, суды двух инстанций признали отказ ответчика от подписания актов выполненных работ необоснованными и пришли к выводу об удовлетворении первоначальных исковых требований в полном объеме. Удовлетворяя встречный иск, суды двух инстанций руководствовались положениями статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходили из следующего. Согласно пункту 7 контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных контрактом , стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта. Согласно пункту 7.3 контракта в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Штраф начисляется
4.4 контракта). В сроки, указанные заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных работ, подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки выполненных работ заказчик подписывает в течение 5-ти рабочих дней после устранения подрядчиком указанных недостатков. Если подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, заказчик вправе предъявить подрядчику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта (пункт 4.5 контракта). За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных контрактом , стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и контрактом (пункт 8.1 контракта). В соответствии с пунктом 8.2 контракта в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая
недостатков (пункт 4.4). В сроки, указанные заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки выполненных Работ заказчик подписывает в течение 5 рабочих дней после устранения подрядчиком указанных недостатков. Если подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, заказчик вправе предъявить подрядчику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта (пункт 4.5). За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом , Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом (пункт 8.1). В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом (далее – Правила № 1063). В соответствии с пунктом 2 Правил № 1063 размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 3 – 9 настоящих Правил, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее – цена контракта (этапа)). Пунктом 7.1 контракта предусмотрено, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных контрактом , стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и контрактом. Размер неустоек (штрафов, пеней) определяется в соответствии с Правилами № 1063. Согласно пункту 7.3 контракта штрафы в размере 10% цены контракта, что составляет 22080 руб. 34 коп., начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. Согласно части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу,
в полном размере. Цена контракта составляет 1665916,56 руб., в том числе 1499324,90 руб. ФИО1 и 166591,66 руб. ФИО2. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 было перечислено 316357,55 руб. и ФИО2 35150,84 руб.. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что заявленные истцами исковые требования о взыскании задолженности по договору купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1314408 рублей 17 копеек, подлежат взысканию соразмерно долям в праве собственности. В соответствии с п.5.1 муниципального контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных контрактом , стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями контракта. В силу п.5.2 муниципального контракта в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая
работы не были согласованы с заказчиком. Из муниципального контракта № по выполнению работ по текущему ремонту кровли здания МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ № 236 усматривается, что цена контракта составила 1573964,50 руб., без НДС. Цена контракта указана с учетом всех расходов подрядчика, связанных с выполнением работ, закупкой материалов, уплаты налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц. Срок выполнения работ – 15 сентября 2014г. включительно (п. 3.2). За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных контрактом , стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта (п.7.1). Приложением № 1 к контракту служит Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту кровли здания МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ №236. Приложением №2 служит локальная смета. Актом о приемке выполненных работ №1 от 15 сентября 2014г. подтверждено, что работа по ремонту кровли принята заказчиком. Счетом на оплату № 5 от 15 сентября 2014г. и платежным поручением №
Постановлением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А41-52110/2018 оставлены без изменений, кассационная жалоба без удовлетворения. Денежные средства переведены на счет ООО «СТИМ» ДД.ММ.ГГГГ Истец полагает, что принимая решения от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, ГБУ МО «Моставтодор» нарушило положения закона и положения Контракта, что установлено вступившими в законную силу судебными актами. Согласно п. 7.2.1 Контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом , стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта. Согласно п. 7.2.1. Контракта, в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пеней, ключевой ставки Центрального
на 2014 -2020 года государственной программы <адрес> «Доступное жилье» на 2014-2020 годы между Министерством имущественных отношений <адрес> на основании результатов проведенных аукционов в электронной форме и ФИО1 заключены: государственный контракт <данные изъяты> купля- продажи жилых помещений в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; государственный контракт № <данные изъяты> купля-продажи жилых помещений в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.3.2 государственного контракта № <данные изъяты> цена контракта составила <данные изъяты> рублей. В соответствии с п.6.1 контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных контрактом , стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. До настоящего времени ответчиком обязательства по государственному контракту № № <данные изъяты> не исполнено. В соответствии с п.6.3 контракта в случае просрочки исполнения Продавцом обязательства, предусмотренного контрактом, Продавец оплачивает Покупателю пеню. Просрочка по государственному контракту составила 24 дня (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Ключевая ставка Центрального Банка РФ составляет 6,75%. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства и составляет <данные изъяты>
