ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ул. Ленина, 100-б, г. Чита, 672000, http://4aas.arbitr.ru
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Чита дело №А58-6411/2015
15 декабря 2016 года
Резолютивная часть постановления объявлена 08 декабря 2016 года
В полном объеме постановление изготовлено 15 декабря 2016 года
Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Капустиной Л.В.,
судей Скажутиной Е.Н., Юдина С.И.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Черниковой Н.М., рассмотрев в открытом заседании в помещении суда апелляционную жалобу истца на решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 11 апреля 2016 года по делу №А58-6411/2015 по исковому заявлению Управления Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) (ИНН <***>, ОГРН <***>, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-2002» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: <...>) об обязании устранить недостатки выполненных работ и взыскании 149 517,04 руб. неустойки (суд первой инстанции: судья Немытышева Н.Д.),
с участием в судебном заседании 20 октября 2016 года в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия) ФИО1, руководителя Управления Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия), ФИО2, представителя истца по доверенности от 18 октября 2016 года, ФИО3, представителя истца по доверенности от 22 июля 2016 года;
в судебном заседании 27 октября 2016 года ФИО4, представителя истца по доверенности от 23 июня 2016 года, ФИО5, представителя ответчика по доверенности от 01 января 2016 года;
в судебном заседании 24 ноября 2016 года, 08 декабря 2016 года ФИО6, представителя истца по доверенности от 18 июля 2016 года №18-2/2686;
у с т а н о в и л :
Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) (далее – Управление, истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) к обществу с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-2002» (далее – общество, ответчик) с уточненными в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации требованиями об обязании устранить недостатки выполненных работ и взыскании 149 517, 04 руб. неустойки за период с 02.07.2015 по 15.09.2015 по пункту 12.2 государственного контракта от 09.02.2010 №01-10.
Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 11.04.2016 в удовлетворении исковых требований отказано.
Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 11.04.2016 исправлена опечатка в резолютивной части решения в размере денежной суммы излишне уплаченной государственной пошлины, подлежащей возврату Управлению из федерального бюджета.
Не согласившись с решением суда, истец его обжаловал в апелляционном порядке, просил судебный акт по делу отменить, обязать ответчика в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу устранить дефекты и недостатки работы, возникшие при исполнении контракта от 09.02.2010, взыскать неустойку.
Доводы апелляционной жалобы истца сводятся к оспариванию выводов суда первой инстанции о пропуске срока исковой давности при обращении истца в арбитражный суд с иском.
Так, заявитель указал, что факт наличия недостатков работ, обнаруженных в пределах 5 летнего гарантийного срока, подтвержден документально и ответчиком не оспорен, этот факт подтвержден ответчиком. Полагал, что течение срока исковой давности началось со дня заявления ответчику о недостатках, то есть со дня направления дефектного акта от 28.01.2015 с сопроводительным письмом от 30.01.2015 №16-11.2-31/390, часть недостатков обнаружена в процессе эксплуатации здания, они не могли быть обнаружены при вводе здания в эксплуатацию. Сослался на то, что из переписки сторон в материалах дела, отзыва на исковое заявление следует, что ответчик признал наличие недостатков, допущенных при строительстве здания и обязался их устранить. Кроме того, по его мнению, неправомерно на него как на федеральный орган государственной власти отнесены расходы на уплату государственной пошлины по исковому заявлению.
Ответчик в отзыве на доводы апелляционной жалобы возражал, указал, что суд вынес решение по правильно установленным фактически обстоятельствам, при правильном применении норм материального права, доводы жалобы не соответствовали сведениям в материалах дела. По его мнению, заявленные истом к устранению недостатки выполненных работы не являются скрытыми, с иском в суд истец обратился за пределами годичного срока исковой давности, исчисляемого со дня заключения сторонами соглашения на устранение недоделок от 22.12.2010, когда у Управления возникло право на обращение в суд с иском. Полагал решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без изменения.
В судебном заседании представители истца поддержал правовую позицию, изложенную в апелляционной жалобе, представитель ответчика поддержал правовую позицию, указанную в отзыве на апелляционную жалобу.
Неявка представителя ответчика, надлежащим образом извещенного о возбуждении судебного производства, в последнее судебное заседание 08.12.2016 в соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного кодекса Российской Федерации не препятствовала рассмотрению дела.
Законность и обоснованность обжалованного судебного акта проверены в апелляционном порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Оценив доказательства в деле в их совокупности, достаточности и взаимной связи, проверив доводы заявителя жалобы и ответчика, суд апелляционной инстанции пришел к следующему.
Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, Управление (заказчик) и общество (подрядчик) заключили государственный контракт на генеральный подряд строительства объекта «Административное здание УФК по Республике Саха (Якутия) в квартале 56 г. Якутска» от 09.02.2010 №01-10 (далее – контракт), по условиям которого подрядчик обязался в установленный срок по поручению заказчика, в соответствии с техническим заданием, проектной и рабочей документацией построитель административное здание УФК по Республике Саха (Якутия) в квартале 56 г. Якутска (пункты 1.1, 4.1).
В пунктах 5.1, 5.2 контракта стороны согласовали гарантийный срок эксплуатации результата работ в течение 60 месяцев с даты ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта, зафиксированного актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14; гарантийный срок распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные генеральным подрядчиком в ходе исполнения контракта, на предоставленные оборудование и материалы.
При обнаружении в период гарантийного срока дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации объекта, подрядчик обязан их устранить своими силами, за свой счет, в согласованные с заказчиком сроки (пункт 5.4 контракта).
Согласно пункту 12.2 контракта, в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств по устранению дефектов в работах и конструкциях, относительно сроков, предусмотренных в акте о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок, подписанного сторонами, заказчик вправе потребовать уплату неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного актом о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок, подписанного сторонами, а в случае неявки подрядчика для составления акта - в одностороннем акте о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок, в размере 0,1 процента от стоимости неисполненного обязательства по контракту.
Общество построило заказанный объект.
По разрешению на ввод объекта в эксплуатацию от 23.12.2010 №RU 14301000 административное здание Управления введено в эксплуатацию (т. 2, л.д. 106-107).
Стороны заключили соглашение на устранение недоделок по строительству объекта «Административное здание УФК по Республике Саха (Якутия) в квартале 56 г. Якутска» от 22.12.2010, в приложении к которому указали замечания по строительству, касающиеся помимо прочего дефектов, недостатков выполненных работ по установке ограждающих конструкций (окон ПВХ и витражей) в помещениях административного здания Управления. По условиям соглашения общество обязалось устранить обнаруженные дефекты и недостатки работ в срок до 19.02.2011.
Кроме того, по факту обнаружения в процессе эксплуатации здания недостатков работ Управление составило акты о недостатках от 24.07.2012, от 18.02.2013, от 05.02.2014 и от 28.01.2015 и дефектный акт от 28.01.2015 (т. 2, л.д. 5-52; т. 1, л.д. 46-57).
Управление направило обществу претензию от 03.03.2015 №16-17-23/869, с требование устранить недостатки (т. 1, л.д. 58-59).
В письме от 25.03.2015 №356 общество сообщило Управлению о том, что приняло решение о поэтапном устранении технологических дефектов ограждающих конструкций (окон, витражей) согласно дефектному акту от 28.01.2015 (т. 1, л.д. 60).
Неисполнение обществом обязательства по устранению недостатков выполненных работ стало основанием обращения Управления в арбитражный суд с иском.
Принимая решение, суд первой инстанции сослался положения статьи 196, пункта 1 статьи 200, пункта 1 статьи 702, пунктов 1, 2, 3 статьи 720, статьи 723, пункта 1 статьи 725, пункта 2 статьи 748 Гражданского кодекса Российской Федерации. Суд исходил из того, что соглашение на устранение недоделок по строительству объекта «Административное здание УФК по Республике Саха (Якутия) в квартале 56 г. Якутска» от 22.12.2010 заключено в отношении тех же дефектов и недостатков выполненных обществом работ по контакту, что зафиксированы в актах о недостатках и дефектном акте, с момента подписания сторонами соглашения у Управления возникли основания для обращения в арбитражный суд с иском, годичный срок исковой давности по спорным требованиям истек 22.12.2011.
Однако выводы суда не ответствовали фактическим обстоятельствам, подтвержденным материалами дела, решение принято при неправильном применении норм материального права и неприменении, подлежащей применении нормы материального права.
Поскольку по правовой природе заключенный сторонами договор оценивается как договор строительного подряда, к спорным отношениям применимы нормы главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
В силу положений пункта 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.
Факт подрядных отношений между сторонами из контракта подтвержден не только представленными в дело контрактом, соглашением на устранение недоделок по строительству объекта «Административное здание УФК по Республике Саха (Якутия) в квартале 56 г. Якутска» от 22.12.2010, но не оспаривался обществом.
Пунктом 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения установленной за работу цены, возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.
В соответствии со статьей статье 197 Гражданского кодекса Российской Федерации для определенных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В пункте 1 статьи 725 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, составляет один год, а в отношении зданий и сооружений определяется по правилам статьи 196 Кодекса.
В силу положений статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности установлен в три года.
Суд первой инстанции при применении к спорным правоотношениям специальный срок исковой давностью 1 год, не учел, что работы по устройству ограждающих конструкций (окон ПВХ и витражей) связаны с объектом строительства – административного здания, они являются неотделимым элементом объекта строительства, в данном случае они носят капитальный характер, поскольку без указанных элементов (окон и витражей) объект не мог быть введен в эксплуатацию. В данном случае положения пункта 1 статьи 725 Гражданского кодекса Российской Федерации о сокращенном сроке исковой давности не подлежали применению. Такой правовой подход сформулирован в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.11.2013 №7381/13 по делу №А05-823/2012.
При сопоставлении содержания перечня замечаний к строительству объекта «Административное здание УФК по Республике Саха (Якутия) в квартале 56 г. Якутска», подписанному сторонами при заключении соглашения на устранение недоделок по строительству объекта «Административное здание УФК по Республике Саха (Якутия) в квартале 56 г. Якутска» от 22.12.2010, с содержанием актов о недостатках от 24.07.2012, от 18.02.2013, от 05.02.2014 и от 28.01.2015 и дефектного акта от 28.01.2015 и письменными пояснениями истца о нумерации помещений в административном здании Управления здания, предоставленными суду апелляционной инстанции, усматривается, что акты содержат сведения о дефектах, недостатках выполненных работ, не указанных в перечне замечаний к строительству объекта. Сведения о недостатках выполненных работ, зафиксированные в актах идентичны, они дополняют содержание перечня замечаний к строительству объекта. Доказательств иного ответчик не предоставил.
Ввиду того, что по соглашению на устранение недоделок по строительству объекта «Административное здание УФК по Республике Саха (Якутия) в квартале 56 г. Якутска» от 22.12.2010 дефекты и недостатки выполненных работ должны были быть устранены обществом до 19.02.2011, срок исковой давности в связи с неисполнением обществом обязательства по устранению недостатков следует исчислять с 20.02.2011, то есть с даты с которой Управление узнало или должно было узнать о нарушении своего права, и с которой у него возникло право на обращение в суд с иском за защитой нарушенного права.
Принимая решение, суд первой инстанции не учел того обстоятельства, что в письме от 23.11.2015 №1843 общество признало свои обязательства по устранению недостатков строительства, отраженных в перечне замечаний к строительству объекта «Административное здание УФК по Республике Саха (Якутия) в квартале 56 г. Якутска», и указало о своем намерении их устранить в период с апреля по июнь 2016 года (т. 1, л.д. 177-178). Затем, в письме от 01.12.2015 №1906 общество вновь признало свои обязательства перед Управление по устранению недостатков строительства (т. 1, л.д. 180).
Согласно пункту 2 статьи 206 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по истечении срока исковой давности должник или иное обязанное лицо признает в письменной форме свой долг, течение исковой давности начинается заново.
Изложенное правоположение действует с 01.06.2015 в связи с принятием Федерального закона от 08.03.2015 №42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации». В силу пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 08.03.2015 №42-ФЗ положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции названного Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. По правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
Так как письмо, в котором общество признало свои обязательства перед Управлением (долг) подписано обществом после вступления в действие положений пункта 2 статьи 206 Гражданского кодекса Российской Федерации, в редакции Федерального закона от 08.03.2015 №42-ФЗ, пункт 2 статьи 206 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежал применению к спорным отношениям.
Стало быть, в части требований об устранении недостатков работ, обозначенных в перечне замечаний к строительству объекта «Административное здание УФК по Республике Саха (Якутия) в квартале 56 г. Якутска» течение срока исковой давности началось заново с 23.11.2015.
В соответствии с пунктом 3 статьи 725 Гражданского кодекса Российской Федерации если законом, иными правовыми актами или договором подряда установлен гарантийный срок и заявление по поводу недостатков результата работы сделано в пределах гарантийного срока, течение срока исковой давности, указанного в пункте 1 настоящей статьи, начинается со дня заявления о недостатках.
Недостатки работ, зафиксированные в актах о недостатках от 24.07.2012, от 18.02.2013, от 05.02.2014 и от 28.01.2015 и дефектном акте от 28.01.2015, обнаружены Управлением в пределах обратилось к обществу 03.03.2015 в претензии от указанной даты №16-17-23/869, то есть в пределах 5-летнего (60-месячного) гарантийного срока, установленного в контракте, исчисляемого с даты ввода в эксплуатацию построенного объекта (пункт 5.2 контракта). С требованием об устранении этих недостатков работ Управлением обратилось к обществу в письме от 30.01.2015 №16-112-31/390, с которым направило обществу дефектный акт от 28.01.2015, и 03.03.2015 в претензии от указанной даты №16-17-23/869, то есть в период гарантийного срока.
Иск предъявлен в суд 19.11.2015, о чем сделана отметка на тексте искового заявления.
Таким образом, Управление обратилось в суд с иском в пределах трехлетнего срока исковой давности, установленного статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Доводы ответчика о пропуске истцом срока исковой давности в обоснование возражений на иск и на апелляционную жалобу не основаны не законе и не соответствовали фактическим обстоятельствам, установленным по материалам дела, потому не могли быть приняты.
В соответствии с пунктом 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
Вопреки требованиям части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик не указал обстоятельств для освобождения его от ответственности.
То обстоятельство, что общество не участвовало в составлении актов о недостатках и дефектного акта правого значения не имело постольку, поскольку, во-первых, в письмах от 12.02.2013 №09.2-28/514 и от 19.07.2012 №09.2-28/2152, полученных обществом 13.02.2013 и 19.07.2012, соответственно, Управление приглашало представителя общества для составления акта о дефектах и недостатках, обнаруженных в гарантийный срок; во-вторых, общество, будучи осведомленным об обнаруженных недостатках было вправе само предложить Управлению осмотреть помещения административного здания и проверить наличие дефектов и недостатков.
Ссылка общества, на то, что обнаруженные Управлением недостатки не являются скрытыми не принята апелляционным судом, ввиду того, что недостатки обнаружены и заявлены для устранения в период гарантийного срока.
Другие доводы общества не имели правого значения для разрешения спора в соответствии с частью 2 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, потому не рассматривались судом.
Ответчик не оспорил указанного истцом обстоятельства, что для устранения обнаруженных недостатков необходимо выполнить работы по переустановке части окон, замены фурнитуры на части окон, замены ручек, регулировка части окон, замены створки у части окон, переустановка части оконных блоков, переустановка либо полная замена витражей, покраска откосов окна, а у суда не было оснований для сомнения в том.
Требования Управления об обязании общества устранить недостатки работ являются обоснованными. Недостатки работ необходимо ответчику устранить в административном здании Управления по адресу: <...> (рабочий адрес объекта: <...> (пункт 1.1 контракта).
В пункте 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
В письме от 30.01.2015 №16-112-31/390, полученном обществом 02.02.2015 (вх. №153) Управление требовало устранить недостатки работ до 01.03.2015. В своих письмах от 23.11.2015 №1843 и от 01.12.2015 №1906, адресованных Управлению, общество обещало выполнить работ не позднее июня 2015 года.
Поскольку общество не исполнил своего обязательства Управление вправе получить уплатить неустойку, исчисленную в соответствии с условиями пункта 12.12 контракта за период со 02 июля 2015 года по 15 сентября 2015 года от стоимости неисполненного обязательства по замене окон в размере 1 967 6238,41 руб. (т. 2, л.д. 72). Стоимость неисполненного обязательства определена истцом по данным актов о приемке выполненных работ от 21.04.2010 №4, от 25.05.2010 №5, сопоставленных с данными прайс-листок на пластиковые окна организаций, занимающихся установками пластиковых окон (т. 2, л.д. 53-70).
Ответчик не оспорил заявленного истцом размера стоимости неисполненного обязательства. При наличии в деле сведений, подтверждающих стоимость неисполненного обществом и изложенных обстоятельств неисполнения обязательства обществом, у суда отсутствовали основания для иного расчета суммы неустойки.
Следовательно, у суда не имелось оснований для отказа в удовлетворении исковых требований. Решение арбитражного суда по делу подлежало отмене на основании пунктов 3, 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с принятием нового судебного акта об удовлетворении иска.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на ответчика относятся 11 486 руб. расходов на уплату государственной пошлины по исковому заявлению, рассчитанной в соответствии с подпунктами 1, 4 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации и 3 000 руб. расходов на уплату государственной пошлины по апелляционной жалобе.
При подаче искового заявления в суд по платежным поручениям от 05.11.2015 №34771, от 06.11.2015 №37902 и от 10.12.2015 №176260 истец уплатил всего 68 789 руб. государственной пошлины (т. 1, л.д. 100-102).
В соответствии со статьей 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, истцу из федерального бюджета подлежит возврату излишне уплаченная за рассмотрение иска государственная пошлина в размере 57 303 руб. (68 789 руб. - 11 486 руб.).
Руководствуясь статьей 268, пунктом 2 статьи 269, статьями 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
П О С Т А Н О В И Л :
решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 11 апреля 2016 года по делу №А58-6411/2015 отменить полностью, принять новый судебный акт.
Иск удовлетворить.
Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-2002» в течение одного месяца со дня принятия настоящего судебного акта устранить недостатки и дефекты подрядных работ, допущенных при исполнении государственного контракта от 09 февраля 2010 года №01-10, посредством выполнения в помещениях административного здания Управления Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) по адресу: <...> (рабочий адрес объекта: <...>) следующих работ:
№ п/п
Недостатки работ
№ помещения
Количество
Размер, мм.
Площадь окна, кв.м.
Всего кв.м
Перечень работ по устранению недостатков
1
2
3
4
5
6
7
8
В помещениях 1 этажа
1
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 115
1
1090*1100
1,20
1,20
Переустановка окна, замена фурнитуры
2
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 116- филиал 54 отряда
1
1090*1090
1,19
1,19
3
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Холодильная камера
1
1510*110
1,66
1,66
4
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Холл гардероба
1
Среднее,
1080*1116
1,21
1,21
5
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 102
1
1100*1080
1,19
1,19
6
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 110 – филиал 54 отряда
1
1510*1100
1,66
1,66
7
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 108 – филиал 54 отряда
1
1510*1100
1,66
1,66
8
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 108 А – филиал 54 отряда
1
1510*1100
1,66
1,66
9
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Гараж,
комната водителей
1
1090*1100
1,20
1,20
10
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Гараж
1
№1
1100*1080
1,19
1,19
11
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Гараж
1
№2
1100*1080
1,19
1,19
12
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Гараж
1
№3
1100*1080
1,19
1,19
13
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Гараж
1
№4
1100*1080
1,19
1,19
14
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Гараж
1
№5
1100*1080
1,19
1,19
15
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Помещение столовой
1
1510*1100
1,66
1,66
Замена фурнитуры, замена ручки, регулировка окна
16
Стеновые витражи – дует по периметру, холод по всей площади витража
Столовая
1
№1
3000*11400
34,20
34,20
Переустановка либо полная замена витражей
17
Стеновые витражи – дует по периметру, холод по всей площади витража
Столовая
1
№2
3000*9800
29,40
29,40
18
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Холл
туалета
1
1550*1030
1,60
1,60
Замена оконного блока, замена створки окна
19
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Помещение охраны
1
1100*1080
1,19
1,19
20
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Помещение охраны №1 каб. 109
1
1550*1100
1,71
1,71
21
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Помещение охраны №2 каб. 109
1
1550*1100
1,71
1,71
В помещениях 2 этажа
22
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 207
1
1510*1060
1,60
1,60
Переустановка окна, замена фурнитуры
23
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 210
1
№2
1510*1100
1,66
1,66
24
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 210
1
№3
1510*1100
1,66
1,66
25
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 211
1
1510*1090
1,65
1,65
26
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 212
1
1510*1100
1,66
1,66
27
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 205
1
1090*1100
1,20
1,20
28
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 219
1
1520*1150
1,75
1,75
29
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 208
1
№1
1510*1060
1,60
1,60
Переустановка окна
30
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 208
1
№2
1510*1090
1,65
1,65
31
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 208
1
№3
1510*1060
1,60
1,60
32
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 209
1
1510*1090
1,65
1,65
33
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 201
1
№1
1510*1085
1,64
1,64
34
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 213
1
№1
1510*1100
1,66
1,66
Переустановка окна, замена фурнитуры, покраска откосов
35
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 210
1
№1
1510*1100
1,66
1,66
Замена фурнитуры, регулировка окна
36
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 214
1
№3
1510*1100
1,66
1,66
37
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб.204
1
№1
1510*1100
1,66
1,66
38
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 204
1
№2
1510*1100
1,66
1,66
39
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 204
1
№3
1510*1090
1,65
1,65
40
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 204
1
№4
1510*1060
1,60
1,60
41
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Туалет жен.
3 этаж
1
795*790
0,63
0,63
42
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 223
1
№1
1510*1100
1,66
1,66
43
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб.
201
1
№4
1510*1100
1,66
1,66
Регулировка
окна
44
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 202
1
№1
1100*1085
1,19
1,19
45
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Холл 2 этажа
1
1510*1030
1,56
1,56
46
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 214
1
№1
1510*1100
1,66
1,66
Замена оконного блока, замена створки окна
47
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 214
1
№2
1510*1100
1,66
1,66
48
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 201
1
№2
1510*1060
1,60
1,60
49
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 201
1
№3
1510*1100
1,60
1,60
50
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 206
1
1520*1100
1,67
1,67
51
Окна ПВХ – дует
с окна, не закрывается
Коридор 2 этажа возле секретки
1
1510*1030
1,56
1,56
52
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 211
1
Стекло
1400*985
1,38
1,38
Замена стекла
53
Стекло витража - трещина
Холл лифтов 2 этажа
1
1130*1150
1,30
1,30
54
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 213
1
1510*1035
1,56
1,56
Замена оконного блока
55
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 222
1
№1
1510*1100
1,66
1,66
56
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 222
1
№2
1510*1100
1,66
1,66
57
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 224
1
№1
1510*1090
1,65
1,65
58
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 224
1
№2
1510*1060
1,60
1,60
59
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 225
1
1510*1100
1,66
1,66
60
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 221
1
№1
1510*1100
1,66
1,66
Замена оконного блока, замена фурнитуры
61
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 221
1
№2
1510*1100
1,66
1,66
В помещениях 3 этажа
62
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 316
1
1510*1100
1,66
1,66
Замена фурнитуры, регулировка окна
63
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 319
1
№3
1510*1100
1,66
1,66
64
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 301
1
№3
1510*1100
1,66
1,66
65
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 302
1
№1
1510*1100
1,66
1,66
66
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 304
1
1085*1100
1,19
1,19
67
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Опер. зал,
каб. начальника отдела
1
1085*1100
1,19
1,19
68
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 305
1
№4
1085-1030
1,12
1,12
69
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Жен. туалет
1
800*790
0,63
0,63
70
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 315
1
№2
глухое окно;
1480*1120
1,66
1,66
Замена створки окна
71
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 317
1
№1
1510*1100
1,66
1,66
72
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 319
1
№2
1510*1100
1,66
1,66
Замена оконного блока
73
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 301
1
№2
1510*1055
1,59
1,59
74
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 305
1
№1
1510*1110
1,68
1,68
75
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 305
1
№2
1510*1085
1,68
1,68
76
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 305
1
№3
1510*1060
1,60
1,60
77
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 305
1
№1
1510*1110
1,68
1,68
78
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 306
1
№1
1510*1110
1,68
1,68
79
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 313
1
1510*1110
1,68
1,68
80
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 315
1
№1
1510*1135
1,71
1,71
Замена оконного блока, замена створки окна
81
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 317
1
№2
1510*1100
1,66
1,66
82
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 320
1
1510*1100
1,66
1,66
83
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 301
1
№1
1510*1085
1,64
1,64
84
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Холл 3 этажа возле жен. туалета
1
1510*1035
1,56
1,56
85
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 312
1
№1
1510*1110
1,68
1,68
86
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 312
1
№2
1510*1110
1,68
1,68
87
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 312
1
№3
1510*1110
1,68
1,68
88
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 311
1
1510*1110
1,68
1,68
89
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 319
1
№4
1510*1085
1,64
1,64
Замена оконного блока, замена фурнитуры
90
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 319
1
№1
1510*1100
1,66
1,66
91
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 319
1
№5
1510*1055
1,59
1,59
В помещениях 4 этажа
92
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 402
1
№1
1510*1100
1,66
1,66
Замена фурнитуры, регулировка окна
93
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 403
1
№1
1510*1100
1,66
1,66
94
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 403
1
№2
1510*1055
1,59
1,59
95
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 405
1
1510*1100
1,66
1,66
96
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 406
1
№1
1085*1100
1,19
1,19
97
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 407
1
№1
1085*1100
1,20
1,20
98
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 407
1
№2
1085*1100
1,20
1,20
99
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 407
1
№№
1085*1100
1,20
1,20
100
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Коридор
1
№1
1510*1030
1,56
1,56
101
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 408
1
№1
1510*1100
1,66
1,66
102
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 408
1
№2
1510*1100
1,66
1,66
103
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 414
1
425*1110
0,47
0,47
Замена окна
104
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 414
1
330*1120
глухое
0,37
0,37
105
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 419
1
№1
1510*1085
1,64
1,64
Замена оконного блока
106
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 419
1
№2
1510*1055
1,59
1,59
107
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 401
1
№1
1510*1085
1,64
1,64
108
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 401
1
№2
1510*1060
1,60
1,60
109
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 413
1
1510*1110
1,68
1,68
Замена створки окна, замена фурнитуры
110
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 418
1
№1
1510*1110
1,68
1,68
111
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 416
1
№1
1510*1110
1,68
1,68
112
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 416
1
№2
1510*1110
1,68
1,68
113
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 416
1
№3
1510*1110
1,68
1,68
114
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 414
1
1510*1135
1,71
1,71
Замена оконного блока, замена створки окна
115
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Коридор
1
1510*1030
1,56
1,56
116
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 415
1
№1
1510*1110
1,68
1,68
117
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 415
1
№2
1510*1110
1,68
1,68
118
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
холл
1
1510*1030
1,56
1,56
119
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Жен.
туалет
1
790*800
0,63
0,63
120
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 404
1
1510*1055
1,59
1,59
121
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 409
1
№1
1510*1100
1,66
1,66
122
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 411
1
№1
1510*1100
1,66
1,66
123
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 411
1
№2
1510*1100
1,66
1,66
В помещениях 5 этажа
124
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 509
1
№1
1510*1110
1,68
1,68
Замена фурнитуры, регулировка окна
125
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 509
1
№2
1510*1110
1,68
1,68
126
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 510
1
№1
1510*1110
1,68
1,68
127
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 511
1
1510*1110
1,68
1,68
128
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 509
1
№1
1510*1110
1,68
1,68
129
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб.
508
1
1510*1110
1,68
1,68
130
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 504
1
№1
1510*1110
1,68
1,68
131
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 504
1
№2
1510*1110
1,68
1,68
132
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Жен. туалет
1
790*800
0,63
0,63
133
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 502
1
№1
1510*1055
1,59
1,59
Переустановка оконных блоков,
щели на стыках
134
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 502
1
№2
1510*1055
1,59
1,59
135
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Коридор
1
1510*1035
1,56
1,56
Замена оконного блока, замена створки окна
136
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 510
1
№2
1510*1110
1,68
1,68
137
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 513
1
№1
1510*1110
1,68
1,68
138
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 513
1
№2
1510*1110
1,68
1,68
139
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 507
1
1510*1110
1,68
1,68
140
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 503
1
№1
1510*1085
1,64
1,64
141
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 503
1
№2
1510*1055
1,59
1,59
142
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 509
1
№1
1510*1110
1,68
1,68
143
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Холл
1
1510*1030
1,56
1,56
144
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 517
1
№1
1510*1040
1,72
1,72
145
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 517
1
№2
1510*1040
1,72
1,72
146
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. руководителя
1
№1
1510*1085
1,64
1,64
147
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. руководителя
1
№2
1510*1055
1,59
1,59
148
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. руководителя
1
№3
1510*1085
1,64
1,64
149
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. руководителя
1
№4
1510*1055
1,59
1,59
150
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. руководителя
1
№5
1510*1110
1,68
1,68
151
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. руководителя
1
№6
1510*1110
1,68
1,68
152
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. руководителя
1
№7
1510*1110
1,68
1,68
153
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 520
1
№1
1510*1085
1,64
1,64
154
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 520
1
№2
1510*1055
1,59
1,59
В помещениях 6 этажа
155
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Жен. туалет
1
790*800
0,63
0,63
Замена фурнитуры, регулировка окон
156
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 603
1
№2
1510*1100
1,66
1,66
157
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 605
1
№1
1510*1100
1,66
1,66
158
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Коридор
1
1510*1305
1,97
1,97
159
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 606
1
1510*1100
1,66
1,66
160
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 613
актовый зал
1
1510*1140
1,72
1,72
161
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Коридор
1
1149*1020
1,17
1,17
Замена
стекла
162
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 601
1
№1
1510*1085
1,64
1,64
Замена оконного блока, замена створки окна
163
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 601
1
№2
1510*1055
1,59
1,59
164
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 601
1
№3
1510*1085
1,64
1,64
165
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 601
1
№4
1510*1100
1,66
1,66
166
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 612
1
№1
1510*1130
1,71
1,71
167
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Холл
1
1510*1030
1,56
1,56
168
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 602
1
№1
1510*1100
1,66
1,66
169
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 603
1
№1
1510*1100
1,66
1,66
170
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 603
1
№3
1510*1100
1,66
1,66
171
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 604
1
1510*1100
1,66
1,66
172
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 607
1
1510*1100
1,66
1,66
173
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 608
1
1510*1100
1,66
1,66
174
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 609
1
1510*1100
1,66
1,66
175
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 610
1
1510*1100
1,66
1,66
176
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 616
музей
1
№1
1510*1085
1,64
1,64
177
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 616
музей
1
№2
1510*1055
1,59
1,59
178
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 617
музей
1
1085*1095
1,19
1,19
179
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 615
актовый зал
1
1085*1095
1,19
1,19
180
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 614
актовый зал
1
№1
1085*1095
1,19
1,19
181
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 614
актовый зал
1
№2
1085*1095
1,19
1,19
182
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 614
актовый зал
1
№3
1085*1095
1,19
1,19
183
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 614
актовый зал
1
№4
1085*1095
1,19
1,19
В помещениях 7 этажа
184
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Жен. туалет
1
790*800
0,63
0,63
Замена фурнитуры,
регулировка окна
185
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 701
4
1510*1100
1,66
6,64
186
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 713
2
1510*1100
1,66
3,32
187
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 702
1
№2
1510*1100
1,66
1,66
188
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 706
1
№1
1510*1100
1,66
1,66
189
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 706
1
№2
1510*1100
1,66
1,66
190
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 708
1
1510*1100
1,66
1,66
191
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 705
1
1510*1100
1,66
1,66
192
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Коридор
1
1085*1030
1,12
1,12
193
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 704
1
№1
1510*1100
1,66
1,66
194
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 703
1
№1
1510*1100
1,66
1,66
195
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 703
1
№2
1510*1100
1,66
1,66
196
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Коридор архива
1
1510*1145
1,73
1,73
197
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Холл
1
1510*1030
1,56
1,56
Замена оконного блока, замена створки окна
198
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 702
1
№1
1510*1100
1,66
1,66
199
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 704
1
№1
1510*1100
1,66
1,66
200
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 709
1
1510*1100
1,66
1,66
201
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 711
архив
1
1510*1135
1,71
1,71
202
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
Каб. 712
архив
1
1510*1135
1,71
1,71
В помещениях технического этажа
203
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
1
№3
1085*1100
1,19
1,19
Замена оконного блока, замена створки окна
204
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
1
№2
1085*1100
1,19
1,19
Замена фурнитуры,
регулировка окна
205
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
1
№3
1085*1100
1,19
1,19
206
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
1
№4
1085*1100
1,19
1,19
207
Окна ПВХ – дует с окна, не закрывается
1
№5
1085*1100
1,19
1,19
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-2002» в пользу Управления Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) 149 517,04 руб. неустойки за период со 02 июля 2015 года по 15 сентября 2015 года, 14 486 руб. расходов на уплату государственной пошлины по исковому заявлению и апелляционной жалобе, а всего - 164 003,04 руб.
Возвратить Управлению Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) из федерального бюджета 57 303 руб. государственную пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 05 ноября 2015 года № 34771.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в течение двух месяцев с даты принятия через арбитражный суд первой инстанции.
Председательствующий судья Капустина Л.В.
Судьи Скажутина Е.Н.
Юдин С.И.