Гражданский кодекс часть 1

на решение Арбитражного суда Ярославской области от 27.11.2015 по делу № А82-13142/2015, принятое в порядке упрощенного производства судом в составе судьи Бессоновой И.Ю.

по иску Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-монтажное управление» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

о взыскании неустойки,

установил:

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области (далее – истец, Департамент) обратился в Арбитражный суд Ярославской области к обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-монтажное управление» (далее – ответчик, ООО «Ремонтно-монтажное управление») с иском о взыскании 6 999 руб. 78 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту от 24.06.2013 № 9.

Правовым основанием заявленных требований истец указал статью 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 27.11.2015, принятым в порядке упрощенного производства, исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился во Второй арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой изменить решение суда первой инстанции, уменьшив размер неустойки.

В обоснование апелляционной жалобы ответчик указал, что заявленная к взысканию неустойка несоразмерна убыткам. Задержка в выполнении работ не повлекла убытки, иные неблагоприятные последствия либо угрозу их возникновения. Муниципальный контракт заключен посредством электронного аукциона, внесение изменений в проект контракта невозможно. Вывод суда о свободе заключения контракта и определения ответственности подрядчика не соответствует обстоятельствам дела.

Истец Департамент отзыв на апелляционную жалобу не представил.

Законность решения Арбитражного суда Ярославской области от 27.11.2015 проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Стороны явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 123, пунктами 3, 5 статьи 156, пунктом 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба заявителя рассмотрена в отсутствие неявившихся представителей сторон.

Судом первой инстанции установлено и материалами дела подтверждаются следующие фактические обстоятельства.

24.06.2013 между Департаментом (муниципальный заказчик) и ООО «Ремонтно-монтажное управление» (подрядчик) заключен муниципальный контракт №9, согласно пункту 2.1 которого муниципальный заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по ремонту дороги по ул. Центральной в пос. Никульское Чебаковского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области на участках от д.21 до д.24 площадью 483 кв. м., д.28 до д.30 площадью 613 кв. м., д.39 до д.35а площадью 546 кв. м.

Цена контракта определяется на основании утвержденной сметной документации, составляет 1 000 000 руб. (пункт 3.1 контракта).

Срок выполнения работ на объекте до 01.08.2013 (пункт 4.2 контракта).

В случае нарушения подрядчиком сроков окончания выполнения работ, предусмотренных пунктом 4.2 контракта, он выплачивает муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1 % от цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

Указывая на просрочку выполнения работ по договору, истец обратился к ответчику с претензиями от 05.08.2013, 30.04.2014, 27.02.2015 потребовал уплаты неустойки.

Ответчик факт просрочки, методику расчета неустойки не оспорил, в ответе от 05.05.2015г. указал, что считает неустойку несоразмерной последствиям неисполнения обязательства, просит снизить неустойку, заявил о готовности ее уплаты в уменьшенном размере.

Вышеизложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьей 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно части 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в дело доказательства, суд первой инстанции установил факт просрочки ответчиков выполнения работ, что подтверждается актом приема-передачи. Следовательно, требование о взыскании с общества неустойки заявлено истцом обоснованно.

Рассмотрев доводы ответчика, суд апелляционной инстанции считает, что основания для применения статьи 333 ГК РФ, предусматривающей возможность уменьшения заявленной ко взысканию неустойки, отсутствуют.

В силу разъяснений, содержащихся в пункте 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», если ответчик при рассмотрении судом дела по правилам суда первой инстанции заявил о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства и представил соответствующие доказательства, однако суд первой инстанции ее размер не снизил либо снизил, но истец или ответчик не согласен с суммой неустойки, взысканной судом, суд апелляционной инстанции по жалобе соответствующей стороны решает вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, исходя из имеющихся в деле и дополнительно представленных (с учетом положений частей 1 - 3 статьи 268 АПК РФ) доказательств.

Как разъяснено в пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.

При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. Кредитор для опровержения такого заявления вправе представить доводы, подтверждающие соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства.

В пункте 2 названного Постановления указано, что, разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения. Вместе с тем для обоснования иной величины неустойки, соразмерной последствиям нарушения обязательства, каждая из сторон вправе представить доказательства того, что средний размер платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями субъектам предпринимательской деятельности в месте нахождения должника в период нарушения обязательства, выше или ниже двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в тот же период. Снижение судом неустойки ниже определенного таким образом размера допускается в исключительных случаях, при этом присужденная денежная сумма не может быть меньше той, которая была бы начислена на сумму долга исходя из однократной учетной ставки Банка России.

Поскольку требование о применении статьи 333 ГК РФ заявлено ООО «Ремонтно-монтажное управление», именно оно должно было представить доказательства, подтверждающие явную несоразмерность взысканной неустойки последствиям нарушенного обязательства.

Однако в материалы дела такие доказательства не представлены.

Доводы подателя жалобы о том, что взысканная судом первой инстанции сумма неустойки несоразмерна последствиям нарушения обязательства, являются необоснованными.

В силу бремени доказывания (статья 65 АПК РФ) истец по требованию о применении меры ответственности не обязан подтверждать наступление для него негативных последствий в результате ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору.

При этом ответчик не привел надлежащих обстоятельств, которые могут повлечь уменьшение неустойки в порядке, предусмотренном статьей 333 ГК РФ.

Суд апелляционной инстанции считает, что доводы ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не влекущими отмену оспариваемого решения.

Нарушений норм процессуального права, предусмотренных в части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и являющихся безусловными основаниями для отмены судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уплата госпошлины по апелляционной жалобе относится на заявителя жалобы.

В связи с тем, что ответчик при подаче апелляционной жалобы не представил доказательств уплаты госпошлины, госпошлина за подачу апелляционной жалобы в сумме 3 000 руб. подлежит взысканию в доход федерального бюджета с ответчика.

Руководствуясь статьями 258, 268, пунктом 1 статьи 269, статьями 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Ярославской области от 27.11.2015 по делу №А82-13142/2015 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ответчика общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-монтажное управление» - без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-монтажное управление» в доход федерального бюджета 3 000 руб. государственной пошлины.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Ярославской области только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья С.Г. Полякова