Гражданский кодекс часть 1

ООО «Кубаньпроектстрой», г. Краснодар обратилось в суд с иском к ООО «Больверк», г. Краснодар о взыскании штрафных санкций за нарушение условий п.9.7. договоров строительного подряда № СП/15/05/2012/Спец/123 и № СП/15/05/2012/129.

Ответчик в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного заседания извещен надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ.

Дело слушается в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствии надлежащим образом извещённого ответчика.

Исследовав материалы дела, судом установлено, что между ООО «Кубаньпроектстрой», г. Краснодар (ИНН <***>, ОГРН <***>) и ООО «Больверк», г. Краснодар (ИНН <***>, ОГРН <***>) были заключены договоры СП/15/05/2012/Спец/123, СП/15/05/2012/Спец/129.

Спорные правоотношения являются правоотношениями подряда, которые регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской.

В силу статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В статье 746 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Предметом договора подряда, как следует из пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, является выполнение подрядчиком работ и передача их результата заказчику.

Согласно п. 9.7. договоров № 129 и 123 в случае непредставления либо представления субподрядчиком документации не в полном объеме и /или несвоевременного представления документации, генподрядчик оставляет за собой право предоставить оплату работ до представления субподрядчиком надлежащим образом оформленной документации и взыскать штраф в размере 5 000 руб. за каждый несвоевременно предоставленный /непредставленный согласно настоящего договора или /и действующего законодательства документ.

Согласно пунктам 2.1. и 2.3. Договора № 129 Субподрядчик обязуется выполнить собственными сипами и собственными и/или привлечёнными средствами строительно-монтажных работ специальные технические условия, компенсирующие несоответствие нормативных расстояний требованиям пожарной безопасности на объекте «АЗС № 129», находящемся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, а Генподрядчик в свою очередь обязуется принять результаты работы и оплатить обусловленную Договором № 129 цену.

Согласно пунктам 2.1. и 2.3. Договора № 123 Субподрядчик обязуется выполнить собственными сипами и собственными и/или привлечёнными средствами строительно-монтажных работ специальные технические условия, компенсирующие несоответствие нормативных расстояний требованиям пожарной безопасности на объекте «АЗС № 123», находящемся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, а Генподрядчик в свою очередь обязуется принять результаты работы и оплатить обусловленную Договором № 129 цену.

В соответствии с пунктами 5.1.2. и 5.1.3. Договора N 123 дата начала производства работ - в течение 2 (Двух) дней с момента подписания Договора № 123 (17.05.2012 г.), дата окончания - 01.06.2012 г. Соответственно, общее время производства работ составляет 15 дней.

Согласно пунктов 4.2.1., 4.2,2. Договора № 123 № 129 Генподрядчик обязан передать Субподрядчику территорию объекта производства работ, а также документацию.

Судом учтено, что, согласно условиям договоров строительного подряда № СП/15/05/2012/Спец/123 и № СП/15/05/2012/129, истец изменения в проектное решение по выполнению работ не внёс.

Оснований для приостановления выполнения работ, как договорных, так и законных, у Ответчика не было.

Также не принимается довод ответчика, на невыполнение обязанности Генподрядчика - по передаче рабочей документации (п .4.2.2. Договора) и передачи территории объекта (п. 4.2.1.).

Рабочую документацию, истец передал ответчику ещё на стадии заключения Договора -05.05.2012 г., что подтверждается копией страницы сервера электронной почты.

Согласно п.4.1.3. Договора, субподрядчик обязуется принять по акту у Генподрядчика Строительную площадку, на которой будут производить работы по настоящему Договору. При этом, обязанность по составлению Акта лежит на субподрядчике, т.к. в случае не составления данного Акта, считается, что строительная площадка передана в надлежащем виде.

Таким образом, встречное исполнение согласно ст. 328 ГК РФ, об отсутствии которого Ответчик безосновательно, говорит в отзыве со стороны Истца, осуществлено в полном объёме.

Согласно ст. 726 ГК РФ, подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором, либо характер информации таков, что без неё невозможно использование результата работы для целей, указанных в Договоре.

Обязанность по предоставлению информации, в соответствии со ст. 726 ГК РФ, стороны предусмотрели в Договоре - п.4.1.6, п.4.1.14, п.7.6.

Кроме того, в пунктах 4.1.6, 8.2. Договора, стороны установили, что субподрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими качество;

- надлежащее выполнение всех работ в полном объёме, предусмотренном технической документацией и рабочей документацией, в сроки, определённые условиями Договора;

- надлежащее качество Работ в соответствии с условиями Договора, действующими нормами и техническими условиями.

Субподрядчик обязуется по первому требования Генподрядчика предоставить копии паспортов качества/сертификатов на материалы и оборудование.

Указанные гарантии субподрядчик может реализовать, только при наличии документов, которые и составляют исполнительную документацию.

По мнению ответчика, истцом и ответчиком не согласовывался определенный перечень исполнительной документации, а именно в Договоре № 123 отсутствует указание на обязанность передать в качестве исполнительной документации следующие документы, указанные истцом в исковом заявлении (за не предоставление каждого из ниже перечисленных документов истцом начислен штраф в размере 5 000 руб.):

1. Исполнительная схема установки газоанализатора Сигма-1;

2. Исполнительная схема прокладки стальных труб диаметром 40 мм;

3. Исполнительная схема прокладки кабеля КВВГнг 4x1,5 - 484 м;

4. Исполнительная схема прокладки кабель-канала 100*60 в здании операторной -12м;

5. Исполнительная схема прокладки контрольного кабеля с медными жилами КВВГЭ - 96 м;

6. Акт о сдаче-приемке пусконаладочных работ

7. Исполнительная схема прокладки провода по бетонным стенам и потолкам -150м;

8, Исполнительная схема прокладки трубы винипластовой по бетонным стенам и потолкам - 150 м;

9, Исполнительная схема прокладки короба металлического по бетонным стенам и потолкам - 28 м;

10.Акт измерения сопротивления изоляции шлейфа сигнализации.

11. Акт измерения сопротивления шлейфа сигнализации.

12. Акт испытания работоспособности смонтированных приемно-контрольных приборов.

13. Исполнительная схема расположения Bonpet - 6 шт.:

14. Акт о сдаче-приемке пусконаладочных работ ПС и ОП. 15.Паспорт и сертификат на материал Мония-12 «Выход».

16. Паспорт и сертификат на материал АКБ 7 А / ч.

17. Паспорт и сертификат на материал АКБ 2,2 А / ч.

18. Паспорт и сертификат на материал Skailt - 880С.

19. Паспорт и сертификат на материал блок реле к ППКОП «Нота».

20. Паспорт и сертификат на материал КПСЭнг (А) - FIRS 2*2*2,5.

21. Паспорт и сертификат на материал КПСЭнг (А) - FLRS 1*2*0,8.

22. Паспорт и сертификат на материал труба гофра Д 18 мм.

23. Паспорт и сертификат на материал труба гофра ПНД 25 мм,

24. Паспорт и сертификат на материал кабель канал КЭ 20*10.

25. Паспорт и сертификат на материал кабель канал КЭ 25*15. 28. Исполнительная схема оповещения о пожаре.

27. Паспорт и сертификат на прибор сигнализирующий АС-2.

28. Паспорт и сертификат на Рокот-4.

29. Паспорт и сертификат на Спикер-м-12.

30. Паспорт и сертификат на ВИРП-12/2,5.

По мнению ответчика, истцом и ответчиком не согласовывался определенный перечень исполнительной документации, а именно в Договоре № 129 отсутствует указание на обязанность передать в качестве исполнительной документации следующие документы, указанные Истцом в исковом заявлении (за не предоставление каждого из ниже перечисленных документов Истцом начислен штраф в размере 5 000 руб.):

1 Исполнительная схема прокладки провода по бетонным стенам и потолкам -190м;

2. Исполнительная схема прокладки трубы винипластовой по бетонным стенам и потолкам - 150 м;

3. Исполнительная схема прокладки короба металлического по бетонным стенам и потолкам -40 м;

4. Акт измерения сопротивления изоляции шлейфа сигнализации.

5. Акт измерения сопротивления шлейфа сигнализации,

6. Акт испытания работоспособности смонтированных приемно-контрольных приборов,

7. Акт испытания работоспособности смонтированных сигнально-пусковых устройств.

8. Исполнительная схема расположения Bonpet - 6 шт.;

9. Акт о сдаче-приемке пусконаладочных работ ПС и ОП.

10. Паспорт и сертификат на материал Мония-12 «Выход».

11.Паспорт и сертификат на материал светильник аварийного оповещения SKATLT - 888С;

12. Паспорт и сертификат на материал КПСЭнг <Al - FlRS2"2"2.5.

13. Паспорт и сертификат на материал КПСЭнг (А) - FLRS 1*2*0,8.

14. Паспорт и сертификат на материал КПСЭнг (А) - FLRS 1*2*0,5.

15. Паспорт и сертификат на материал АКБ 7 А / ч,

16. Паспорт и сертификат на материал АКБ 2,2 А / ч.

17. Паспорт и сертификат на материал труба гофра ПНД 25 мм.

18. Паспорт и сертификат на материал кабель канал. КЗ 20*10,

19. Паспорт и сертификат на материал кабель канал КЭ 40*40.

20. Исполнительная схема пожарной сигнализации,

21. Исполнительная схема оповещения о пожаре.

22. Паспорт и сертификат на материал Skatlt - S86G.

23. Паспорт и сертификат на материал контролер управления С2000М,

24. Паспорт и сертификат на материал контролер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ,

25. Паспорт и сертификат на блок сигнально-пусковой С2000-СП1.

26. Паспорт и сертификат на извещатель пожарный дымовой ИП212-34А. 27.Паспорт и сертификат на извещатель пожарный ручной ИПР 513-ЗА, 28. Паспорт и сертификат-на адаптер интерфейса АС-2,

29.Паспорт и сертификат на Рокот-4,

30.Паспорт и сертификат на Спикер-м-12. 31. Паспорт и сертификат на БИРЛ-12/2,5.

Между тем, требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения РД-11-02-2006, утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128, разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54 «Об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации».

Исполнительная документация - представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

Исполнительная документация, оформленная соответствующим образом, является документом построенного здания или сооружения, облегчающим процесс эксплуатации, отражающим техническое состояние, дающим четкое представление об ответственных производителях работ по любому из видов выполненных работ.

Исполнительная документация — это документация, оформляемая в процессе строительства и фиксирующая процесс производства строительно-монтажных работ, а также технического состояния объекта. Состав первичных документов о соответствии определяется строительными нормами и правилами в установленном порядке и проектом (акты промежуточной приемки ответственных конструкций, акты освидетельствования скрытых работ, акты испытаний, документы лабораторного контроля, сертификаты, исполнительные геодезические съемки, журналы работ). Эти первичные документы комплектуются генеральным подрядчиком и контролируются техническим надзором заказчика. Документы передаются генподрядчиком заказчику по перечню, который является приложением к перечню основных документов. Исполнительная документация необходима на время производства работ для обеспечения и подтверждения ведения строительного контроля, определения (физической фиксации) выполнения подрядчиком объёмов работ.

Комплект первичной документации после ввода объекта в эксплуатацию передается заказчиком в установленном порядке эксплуатирующей организации для постоянного хранения. (МГСН «Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»)

Исполнительная документация (исполнительные схемы)— это комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных по факту работ этим чертежам, или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ (СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»). Исполнительная документация подтверждает выполнение работ в соответствии с проектными решениями, техническими регламентами и необходима для обеспечения эксплуатации зданий, строений и сооружений.

В общем случае, исполнительные чертежи выполняются в четырех экземплярах: один экземпляр передается заказчику, два— эксплуатационной организации. Один экземпляр остается в организации, проводившей работы.

Подготовка исполнительной документации может осуществляться как в бумажном, так и электронном виде, но приемка органами государственного строительного надзора ведется только в бумажном виде.

Документация, переданная по реестру, о котором пишет Ответчик, является промежуточной и отражает лишь неполную часть документации по Приложению 1 к Договору.

На сегодняшний момент Субподрядчиком не предоставлены следующие документы, которые должны входить в перечень исполнительной документации при сдаче-приёмке:

I. по КС-2 № 1 от 31.01.2013г. Монтаж систем ПС и оповещения о пожаре

1. Исполнительная схема прокладки провода по бетонным стенам и потолкам - 190 м (п.7 КС-2; (согласно п. 11.4, Приложение 1 п.1 РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правит производства и приёмки работ» далее - РД;

пп. Б п. 3.5. СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» далее - СниП);

2. Исполнительная схема прокладки трубы винипластовой по бетонным стенам и потолкам -150 м (п.8 КС-2; п. 11.4, Приложение 1 п.1 РД; пп. Б п. 3.5. СНиП);

3. Исполнительная схема прокладки короба металлического по бетонным стенам и потолкам - 40 м (п.Ю КС-2; п. 11.4, Приложение 1 п.1 РД; пп. Ж п. 3.5. СНиП);

4. Общий журнал производства работ (пп. Ж п. 3.5. СНиП);

5. Акт измерения сопротивления изоляции шлейфа сигнализации (п. 11.6РД);

6. Акт измерения сопротивления шлейфа сигнализации (п. 11.6 РД);

7. Акт испытания работоспособности смонтированных приемно-контрольных приборов (ПКП) (п. 11.6 РД);

8. Акт испытания работоспособности смонтированных сигнально-пусковых устройств (СПУ) (п. 11.6РД);

9. Исполнительная схема расположения модулей Bonpet-6 шт. (п.33 КС-2; п. 13.5 ВСН 25-09.67- 85 «Правила производства и приёмки работ. Автоматические установки пожаротушения» далее - ВСН);

10. Акт о сдаче-приемке пусконаладочных работ ПС и ОП (п.34 КС-2; п. 11.4, Приложение 1 п.10РД;пп.Дп. 3.5. СНиП);

Паспорта и сертификаты на материалы: (п.13 - п.31 КС-2; пп. В п. 3.5. СНиП; п. 11.4 РД):

11. Световой оповещательМолния-12 "Выход";

12. Светильник аварийного освещения SKATLT -886С;

13. Кабель огнестойкий KnC3Hг(A)-FRLS 1*2*0,5;

14. Кабель огнестойкий KnC3Hг(A)-FRLS 1*2*0,8;

15. Кабель огнестойкий KnC3Hг(A)-FRLS 2*2*2,5;

16. Аккумуляторный термостат АКБ 7 А/ч;

17. Аккумуляторная батарея АКБ 2,2 А/ч;

18. Труба Гофра ПНД 25 мм;

19. Кабель канал КЭ 20*10;

20. Кабель канал КЭ 40*40;

Представлены с нарушением срока по Договору (п 5.1.3), т.е. после 01 июня 2012 г.

21. Исполнительная схема пожарной сигнализации (пп. Б п. 3.5. СНиП);

22. Исполнительная схема оповещения о пожаре (пп. Б п. 3.5. СНиП);

Паспорта и сертификаты на материалы: (согласно пп. В п. 3.5. СНиП; п. 11.4 РД)

23. Контролер управления С2000М;

24. Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ;

25. Блок сигнально-пусковой С2000-СП1;

26. Извещатель пожарный дымовой ИП212-34А;

27. Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А;

28. Адаптер интерфейса АС-2;

29. Речевой оповещатель Рокот-4;

30. Оповещатель пожарный Спикер-м-12;

31. Блок резервного питания БИРП-12/2,5;

Исполнительная документация не передана Ответчиком - Истцу в полном объёме, о

чем Истец уведомил Ответчик (письма - исх. № 17/12/2013 от 17.12. 2013г., исх. №

25/12/2013/4 от 25.12.2013г.), доказательств обратного ответчик в нарушение ст. 65 АПК РФ

Поскольку вышеназванный перечень исполнительной документации так и не был предоставлен и подписан обеими сторонами (СНиП 11-02-2006), отсутствует подтверждение выполнения физических объёмов работ, а направленные акты КС-2 являются, по сути, оценкой стоимости виртуальных объёмов, о чём и было сообщено Ответчику в мотивированном отказе от подписания актов сдачи-приёмки.

В соответствии со ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Принцип допустимости доказательств состоит в том, что суд может использовать только предусмотренные законом виды доказательств и не может допускать по отдельным категориям гражданских дел определенные средства доказывания.

Допустимость доказательств - это их соответствие нормам нравственности, истинности, а равно требованиям закона относительно средства, способа собирания и вовлечения в арбитражный процесс фактических данных. Средства доказывания соответствуют закону, в первую очередь тогда, когда они признаются судом теми источниками фактических данных, с помощью которых именно и должно быть установлено имеющее отношение к делу обстоятельство.

Поскольку ответчиком нарушены условия п.9.7. договора строительного подряда № СП/15/05/2012/Спец/123 и п. 9.7. договора строительного подряда № СП/15/05/2012/129 требования истца подлежат удовлетворению.

Возмещение затрат по оплате истцом возложить на ответчика в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 41, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «Больверк» ИНН <***>, г. Краснодар в пользу ООО «Кубаньпроектстрой» ИНН <***>, г. Краснодар пени в размере за нарушение условий п.9.7. договора строительного подряда № СП/15/05/2012/Спец/123 в размере 155 000 руб. и пени в размере за нарушение условий п.9.7. договора строительного подряда № СП/15/05/2012/129 в размере 155 000 руб.

Взыскать с ООО «Больверк» ИНН <***>, г. Краснодар в доход Федерального бюджета РФ государственную пошлину в размере 11 300 руб.

Данное решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию в установленном законом порядке.

Судья О. П. Миргородская