ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Кирова ул., д.35/39, Пенза г., 440026
тел.: +78412-52-99-97, факс: +78412-55-36-96, Email:penza.info@ arbitr.ru
Р Е Ш Е Н И Е
г. Пенза Дело № А49-4414/2020
«03» августа 2020 г.
Резолютивная часть решения оглашена 27 июля 2020 года
Полный текст решения изготовлен 03 августа 2020 года
Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Кудрявцевой Ж.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Догужиевой Л.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области (ИНН <***>, ОГРН <***>, 440008, <...>)
к Обществу с ограниченной ответственностью "АтласЭнергоСтрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>, 443030, <...>, литер АА9, этаж 2, офис 203)
о взыскании 3 551 347 руб. 26 коп.,
при участии в заседании:
от истца: ФИО1 – представитель по доверенности,
установил: Региональный фона капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области обратился в Арбитражный суд Пензенской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "АтласЭнергоСтрой" о взыскании неустойки в размере 3 551 347 руб. 26 коп., в том числе пени и штраф в размере 485 718, 14 руб. по договору №1502/СП2019 от 25.02.2019; пени и штраф в размере 916 245, 90 руб. по договору №1585/СП2019 от 13.03.2019; пени и штраф в размере 171 212, 26 руб. по договору №1637/СП2019 от 27.03.2019; штраф в размере 709 765,70 руб. по договору №1586/СП2019 от 13.03.2019; штраф в размере 310 163, 21 руб. по договору №1640/СП2019 от 27.03.2019г., штраф в размере 254 383, 93 руб. по договору №1734/СП2019 от 08.05.2019г., штраф в размере 152 008, 37 по договору №1758/СП от 15.05.2019г., штраф в размере 52 868, 97 руб. по договору №1783/СП2019 от 27.05.20019г., штраф в размере 56 920, 68 руб., по договору №1784/СП2019 от 27.05.2019г., штраф в размере 157 915, 92 руб. по договору №1841/СП2019 от 07.06.2019г., штраф в размере 284 143, 58 руб. по договору №1864/СП2019 от 20.06.2019г., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 40 757 руб.
Ответчик в добровольном порядке неустойку за ненадлежащее исполнение договорных обязательств не оплатил, в связи с этим истец обратился в суд с настоящим иском.
В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в исковом заявлении.
Ответчик в предварительное судебное заседание не явился, о времени и месте его проведения считается извещенным надлежащим образом в порядке ст. ст. 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В нарушение ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса РФ ответчик отзыв на иск суду не представлен.
Рассмотрев материалы дела, выслушав представителя истца, суд установил.
Между Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области (далее – Истец, Заказчик) и ООО «АтласЭнергоСтрой» (далее – Ответчик, Подрядчик) были заключены одиннадцать договоров на выполнение работ по капитальному ремонту кровли в многоквартирных жилых домах.
Так, 25.02.2019 г. был заключен Договор № 1502/СП2019 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <...> (далее – Договор).
Истец исполнил свои обязательства по указанному Договору в полном объеме и в согласованные сроки, что подтверждается платежными поручениями № 18201 от 28.02.2019 г. и № 16581 от 01.10.2019 г.
Ответчик свои обязательства в части выполнения работ в согласованный срок исполнил ненадлежащим образом. Пунктом 3.2. Договора установлены основные сроки выполнения Работ. Срок начала Работ по Договору – дата подписания Договора, срок окончания всех работ по Договору в редакции дополнительного соглашения № 1 от 24.05.2019 г. – 09.06.2019 г.
Согласно п. 3.5 Договора фактической датой завершения работ на Объекте является дата подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 подписаны сторонами Договора 09.09.2019 г.
Общая стоимость работ по Договору № 1502/СП2019 от 25.02.2019 г. в редакции дополнительного соглашения № 2 от 09.09.2019 г. составила 5 170 855,88 руб.
В соответствии с п. 15.2. Договора в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, установленных настоящим Договором, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости Работ по Договору, указанной в п. 2.1. настоящего Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.
Размер пени за период с 10 июня 2019 года по 09 сентября 2019 года составил 475 718,74 руб. (5 170 855,88*0,1%*92), где 92 – количество дней просрочки.
В соответствии с п. 6.1.11 Договора Подрядчик обязан оформить и предоставить в распоряжение Заказчика не позднее срока окончания Работ, указанного в п. 3.2. раздела 3 настоящего Договора, исполнительную документацию в соответствии с Перечнем исполнительной документации (Приложением № 3 к Договору, далее - Перечень), на бумажном носителе в 3 (Трех) экземплярах.
Согласно подпункту (д) п. 10.2 Договора стороны конкретизировали дату сдачи исполнительной документации: не позже чем за 1 (один) рабочий день до срока окончания работ, предусмотренного п. 3.2 Договора, Подрядчик обязан сдать в полном объеме Заказчику оформленную надлежащим способом исполнительную документацию по Объекту в соответствии с Перечнем, указанным в Приложении № 3 к Договору.
Таким образом, исполнительная документация должна была быть предоставлена в распоряжение Заказчика не позднее 08.06.2019 г. Указанный срок Подрядчиком соблюден не был.
В соответствии с п. 15.3 Договора за нарушение установленных настоящим Договором сроков предоставления информации и/или документов, предусмотренных пп. 6.1.6, 6.1.10, 6.1.11 настоящего Договора Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый имевший место факт нарушения.
Общая сумма неустойки (штрафа и пени) по Договору составила 475 718,74+10 000=485 718,74 руб.
13.01.2020 г. Заказчик со своего корпоративного электронного адреса направил Подрядчику претензию № 3/20-п от 13.01.2020 г. на адрес его электронной почты, указанный в разделе 22 Договора, 20.01.2020 г. претензия была направлена «Почтой России», ответчиком претензия оставлена без удовлетворения.
13.03.2019 между Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области (далее – Истец, Заказчик) и ООО «АтласЭнергоСтрой» (далее – Ответчик, Подрядчик) был заключен договор № 1585/СП2019 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <...> (далее – Договор).
Истец исполнил свои обязательства по указанному Договору в полном объеме и в согласованные сроки, что подтверждается платежными поручениями № 2723 от 14.03.2019 г., № 20396 от 13.12.2019 г., № 20401 от 16.12.2019 г., № 20402 от 16.12.2019 г., № 20589 от 19.12.2019 г.
Ответчик свои обязательства в части выполнения работ в согласованный срок исполнил ненадлежащим образом.
Пунктом 3.2. Договора установлены основные сроки выполнения Работ. Срок начала Работ по Договору – дата подписания Договора, срок окончания всех работ по Договору – 18.06.2019 г.
Согласно п. 3.5 Договора фактической датой завершения работ на Объекте является дата подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 подписаны сторонами Договора 29.11.2019 г.
Общая стоимость работ по Договору № 1585/СП2019 от 13.03.2019 г. в редакции дополнительного соглашения № 1 от 29.11.2019 г. составила 5 525 889,66 руб.
В соответствии с п. 15.2. Договора в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, установленных настоящим Договором, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости Работ по Договору, указанной в п. 2.1. настоящего Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.
Размер пени за период с 19 июня 2019 года по 29 ноября 2019 года составил 906 245,90 руб. (5 525 889,66*0,1%*164), где 164 – количество дней просрочки.
В соответствии с п. 6.1.11 Договора Подрядчик обязан оформить и предоставить в распоряжение Заказчика не позднее срока окончания Работ, указанного в п. 3.2. раздела 3 настоящего Договора, исполнительную документацию в соответствии с Перечнем исполнительной документации (Приложением № 3 к Договору, далее - Перечень), на бумажном носителе в 3 (Трех) экземплярах.
Согласно подпункту (д) п. 10.2 Договора стороны конкретизировали дату сдачи исполнительной документации: не позже чем за 1 (один) рабочий день до срока окончания работ, предусмотренного п. 3.2 Договора, Подрядчик обязан сдать в полном объеме Заказчику оформленную надлежащим способом исполнительную документацию по Объекту в соответствии с Перечнем, указанным в Приложении № 3 к Договору.
Таким образом, исполнительная документация должна была быть предоставлена в распоряжение Заказчика не позднее 17.06.2019 г. Указанный срок Подрядчиком соблюден не был.
В соответствии с п. 15.3 Договора за нарушение установленных настоящим Договором сроков предоставления информации и/или документов, предусмотренных пп. 6.1.6, 6.1.10, 6.1.11 настоящего Договора Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый имевший место факт нарушения.
Общая сумма неустойки (штрафа и пени) по Договору составила 906 245,90+10 000=916 245,90 руб.
20.04.2020 г. Заказчик со своего корпоративного электронного адреса направил Подрядчику претензию № 67/20-п от 04.02.2020 г. на адрес его электронной почты, указанный в разделе 22 Договора, 21.04.2020 г. претензия была направлена «Почтой России», претензия была оставлена ответчиком без удовлетворения.
27.03.2019 между Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области (далее – Истец, Заказчик) и ООО «АтласЭнергоСтрой» (далее – Ответчик, Подрядчик) был заключен договор № 1637/СП2019 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <...> (далее – Договор).
Истец исполнил свои обязательства по указанному Договору в полном объеме и в согласованные сроки, что подтверждается платежными поручениями № 3550 от 29.03.2019 г. и № 14176 от 29.08.2019 г.
Ответчик свои обязательства в части выполнения работ в согласованный срок исполнил ненадлежащим образом.
Пунктом 3.2. Договора установлены основные сроки выполнения Работ. Срок начала Работ по Договору – дата подписания Договора, срок окончания всех работ по Договору – 28.05.2019 г.
Согласно п. 3.5 Договора фактической датой завершения работ на Объекте является дата подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 подписаны сторонами Договора 22.08.2019 г.
Общая стоимость работ по Договору № 1637/СП2019 от 27.03.2019 г. в редакции дополнительного соглашения № 1 от 22.08.2019 г. составила 1 874 561,11 руб.
В соответствии с п. 15.2. Договора в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, установленных настоящим Договором, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости Работ по Договору, указанной в п. 2.1. настоящего Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.
Размер пени за период с 29 мая 2019 года по 22 августа 2019 года составил 161 212,26 руб. (1 874 561,11*0,1%*86), где 86 – количество дней просрочки.
В соответствии с п. 6.1.11 Договора Подрядчик обязан оформить и предоставить в распоряжение Заказчика не позднее срока окончания Работ, указанного в п. 3.2. раздела 3 настоящего Договора, исполнительную документацию в соответствии с Перечнем исполнительной документации (Приложением № 3 к Договору, далее - Перечень), на бумажном носителе в 3 (Трех) экземплярах.
Согласно подпункту (д) п. 10.2 Договора стороны конкретизировали дату сдачи исполнительной документации: не позже чем за 1 (один) рабочий день до срока окончания работ, предусмотренного п. 3.2 Договора, Подрядчик обязан сдать в полном объеме Заказчику оформленную надлежащим способом исполнительную документацию по Объекту в соответствии с Перечнем, указанным в Приложении № 3 к Договору.
Таким образом, исполнительная документация должна была быть предоставлена в распоряжение Заказчика не позднее 27.05.2019 г. Указанный срок Подрядчиком соблюден не был.
В соответствии с п. 15.3 Договора за нарушение установленных настоящим Договором сроков предоставления информации и/или документов, предусмотренных пп. 6.1.6, 6.1.10, 6.1.11 настоящего Договора Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый имевший место факт нарушения.
Общая сумма неустойки (штрафа и пени) по Договору составила 161 212,26+10 000=171 212,26 руб.
20.04.2020 г. Заказчик со своего корпоративного электронного адреса направил Подрядчику претензию № 66/20-п от 04.02.2020 г. на адрес его электронной почты, указанный в разделе 22 Договора, 21.04.2020 г. претензия была направлена «Почтой России», но до настоящего момента остается без удовлетворения.
13.03.2019 между Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области (далее – Истец, Заказчик) и ООО «АтласЭнергоСтрой» (далее – Ответчик, Подрядчик) был заключен договор № 1586/СП2019 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <...> (далее – Договор).
В соответствии с пп. «а», «б» п. 226 постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - постановление № 615-пП) Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в случае:
а) систематическое (2 раза и более) нарушение подрядной организацией сроков оказания услуг и (или) выполнения работ;
б) задержка подрядной организацией начала оказания услуг и (или) выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме.
Уведомлением № 451/19-п от 17.06.2019 г. Заказчик известил Подрядчика, что Договор считается расторгнутым с 09 июля 2019 года в связи с нарушением сроков выполнения работ.
Согласно п. 228 постановления № 615-пП и п. 15.8 Договора в случае расторжения Договора Заказчиком в одностороннем порядке по вине Подрядчика, последний уплачивает штраф в размере 10% от стоимости Договора.
Цена Договора составляла 7 097 656,92 руб. (п. 2.1 Договора).
Штраф составляет 709 765,70 руб.
24.04.2020 г. Заказчик со своего корпоративного электронного адреса направил Подрядчику претензию № 210/20-п от 24.04.2020 г. на адрес его электронной почты, указанный в разделе 22 Договора, дополнительно претензия была направлена «Почтой России», но до настоящего момента остается без удовлетворения.
27.03.2019 между Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области (далее – Истец, Заказчик) и ООО «АтласЭнергоСтрой» (далее – Ответчик, Подрядчик) был заключен договор № 1640/СП2019 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <...> (далее – Договор).
В соответствии с пп. «а», «б» п. 226 постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - постановление № 615-пП) Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в случае:
а) систематическое (2 раза и более) нарушение подрядной организацией сроков оказания услуг и (или) выполнения работ;
б) задержка подрядной организацией начала оказания услуг и (или) выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме.
Уведомлением № 448/19-п от 17.06.2019 г. Заказчик известил Подрядчика, что Договор считается расторгнутым с 09 июля 2019 года в связи с нарушением сроков выполнения работ.
Согласно п. 228 постановления № 615-пП и п. 15.8 Договора в случае расторжения Договора Заказчиком в одностороннем порядке по вине Подрядчика, последний уплачивает штраф в размере 10% от стоимости Договора.
Цена Договора составляла 3 101 632,09 руб. (п. 2.1 Договора).
Штраф составляет 310 163,21 руб.
24.04.2020 г. Заказчик со своего корпоративного электронного адреса направил Подрядчику претензию № 206/20-п от 24.04.2020 г. на адрес его электронной почты, указанный в разделе 22 Договора.
Дополнительно претензия была направлена «Почтой России», но до настоящего момента остается без удовлетворения.
08.05.2019 между Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области (далее – Истец, Заказчик) и ООО «АтласЭнергоСтрой» (далее – Ответчик, Подрядчик) был заключен договор № 1734/СП2019 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <...> (далее – Договор).
В соответствии с пп. «а», «б» п. 226 постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - постановление № 615-пП) Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в случае:
а) систематическое (2 раза и более) нарушение подрядной организацией сроков оказания услуг и (или) выполнения работ;
б) задержка подрядной организацией начала оказания услуг и (или) выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме.
Уведомлением № 447/19-п от 17.06.2019 г. Заказчик известил Подрядчика, что Договор считается расторгнутым с 09 июля 2019 года в связи с нарушением сроков выполнения работ.
Согласно п. 228 постановления № 615-пП и п. 15.8 Договора в случае расторжения Договора Заказчиком в одностороннем порядке по вине Подрядчика, последний уплачивает штраф в размере 10% от стоимости Договора.
Цена Договора составляла 2 543 839,27 руб. (п. 2.1 Договора).
Штраф составляет 254 383,93 руб.
24.04.2020 г. Заказчик со своего корпоративного электронного адреса направил Подрядчику претензию № 204/20-п от 24.04.2020 г. на адрес его электронной почты, указанный в разделе 22 Договора.
Дополнительно претензия была направлена «Почтой России», но до настоящего момента остается без удовлетворения.
15.05.2019 между Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области (далее – Истец, Заказчик) и ООО «АтласЭнергоСтрой» (далее – Ответчик, Подрядчик) был заключен договор № 1758/СП2019 г. на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <...> (далее – Договор).
В соответствии с пп. «а», «б» п. 226 постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - постановление № 615-пП) Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в случае:
а) систематическое (2 раза и более) нарушение подрядной организацией сроков оказания услуг и (или) выполнения работ;
б) задержка подрядной организацией начала оказания услуг и (или) выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме.
Уведомлением № 449/19-п от 17.06.2019 г. Заказчик известил Подрядчика, что Договор считается расторгнутым с 09 июля 2019 года в связи с нарушением сроков выполнения работ.
Согласно п. 228 постановления № 615-пП и п. 15.8 Договора в случае расторжения Договора Заказчиком в одностороннем порядке по вине Подрядчика, последний уплачивает штраф в размере 10% от стоимости Договора.
Цена Договора составляла 1 520 083,68 руб. (п. 2.1 Договора).
Штраф составляет 152 008,37 руб.
24.04.2020 г. Заказчик со своего корпоративного электронного адреса направил Подрядчику претензию № 205/20-п от 24.04.2020 г. на адрес его электронной почты, указанный в разделе 22 Договора.
Дополнительно претензия была направлена «Почтой России», но до настоящего момента остается без удовлетворения.
27.05.2019 между Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области (далее – Истец, Заказчик) и ООО «АтласЭнергоСтрой» (далее – Ответчик, Подрядчик) был заключен договор № 1783/СП2019 на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <...> (далее – Договор).
В соответствии с пп. «а», «б» п. 226 постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - постановление № 615-пП) Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в случае:
а) систематическое (2 раза и более) нарушение подрядной организацией сроков оказания услуг и (или) выполнения работ;
б) задержка подрядной организацией начала оказания услуг и (или) выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме.
Уведомлением № 450/19-п от 17.06.2019 г. Заказчик известил Подрядчика, что Договор считается расторгнутым с 09 июля 2019 года в связи с нарушением сроков выполнения работ.
Согласно п. 228 постановления № 615-пП и п. 15.8 Договора в случае расторжения Договора Заказчиком в одностороннем порядке по вине Подрядчика, последний уплачивает штраф в размере 10% от стоимости Договора.
Цена Договора составляла 528 689,65 руб. (п. 2.1 Договора).
Штраф составляет 52 868,97 руб.
24.04.2020 г. Заказчик со своего корпоративного электронного адреса направил Подрядчику претензию № 207/20-п от 24.04.2020 г. на адрес его электронной почты, указанный в разделе 22 Договора.
Дополнительно претензия была направлена «Почтой России», но до настоящего момента остается без удовлетворения.
27.05.2019 между Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области (далее – Истец, Заказчик) и ООО «АтласЭнергоСтрой» (далее – Ответчик, Подрядчик) был заключен договор № 1784/СП2019 на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <...> (далее – Договор).
В соответствии с пп. «а», «б» п. 226 постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - постановление № 615-пП) Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в случае:
а) систематическое (2 раза и более) нарушение подрядной организацией сроков оказания услуг и (или) выполнения работ;
б) задержка подрядной организацией начала оказания услуг и (или) выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме.
Уведомлением № 446/19-п от 17.06.2019 г. Заказчик известил Подрядчика, что Договор считается расторгнутым с 09 июля 2019 года в связи с нарушением сроков выполнения работ.
Согласно п. 228 постановления № 615-пП и п. 15.8 Договора в случае расторжения Договора Заказчиком в одностороннем порядке по вине Подрядчика, последний уплачивает штраф в размере 10% от стоимости Договора.
Цена Договора составляла 569 206,78 руб. (п. 2.1 Договора).
Штраф составляет 56 920,68 руб.
24.04.2020 г. Заказчик со своего корпоративного электронного адреса направил Подрядчику претензию № 203/20-п от 24.04.2020 г. на адрес его электронной почты, указанный в разделе 22 Договора. Ответчиком претензия оставлена без удовлетворения.
07.06.2019 между Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области (далее – Истец, Заказчик) и ООО «АтласЭнергоСтрой» (далее – Ответчик, Подрядчик) был заключен договор № 1841/СП2019 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <...> (далее – Договор).
В соответствии с пп. «а», «б» п. 226 постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - постановление № 615-пП) Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в случае:
а) систематическое (2 раза и более) нарушение подрядной организацией сроков оказания услуг и (или) выполнения работ;
б) задержка подрядной организацией начала оказания услуг и (или) выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме.
Уведомлением № 558/19-п от 08.07.2019 г. Заказчик известил Подрядчика, что Договор считается расторгнутым с 29 июля 2019 года в связи с нарушением сроков выполнения работ.
Согласно п. 228 постановления № 615-пП и п. 15.8 Договора в случае расторжения Договора Заказчиком в одностороннем порядке по вине Подрядчика, последний уплачивает штраф в размере 10% от стоимости Договора.
Цена Договора составляла 1 579 159,20 руб. (п. 2.1 Договора).
Штраф составляет 157 915,92 руб.
24.04.2020 г. Заказчик со своего корпоративного электронного адреса направил Подрядчику претензию № 209/20-п от 24.04.2020 г. на адрес его электронной почты, указанный в разделе 22 Договора.
Дополнительно претензия была направлена «Почтой России», но до настоящего момента остается без удовлетворения.
20.06.2019 между Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области (далее – Истец, Заказчик) и ООО «АтласЭнергоСтрой» (далее – Ответчик, Подрядчик) был заключен договор № 1864/СП2019 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Челябинская, д. 1А (далее – Договор).
В соответствии с пп. «а», «б» п. 226 постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - постановление № 615-пП) Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в случае:
а) систематическое (2 раза и более) нарушение подрядной организацией сроков оказания услуг и (или) выполнения работ;
б) задержка подрядной организацией начала оказания услуг и (или) выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме.
Уведомлением № 559/19-п от 08.07.2019 г. Заказчик известил Подрядчика, что Договор считается расторгнутым с 09 июля 2019 года в связи с нарушением сроков выполнения работ.
Согласно п. 228 постановления № 615-пП и п. 15.8 Договора в случае расторжения Договора Заказчиком в одностороннем порядке по вине Подрядчика, последний уплачивает штраф в размере 10% от стоимости Договора.
Цена Договора составляла 2 841 435,76 руб. (п. 2.1 Договора).
Штраф составляет284 143,58 руб.
24.04.2020 г. Заказчик со своего корпоративного электронного адреса направил Подрядчику претензию № 208/20-п от 24.04.2020 г. на адрес его электронной почты, указанный в разделе 22 Договора.
Рассмотрев материалы дела, выслушав представителя истца, суд приходит к выводу об обоснованности и законности предъявленных требований.
Согласно статье 307 Гражданского кодекса РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок.
Статьей 309 Гражданского кодекса РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В силу п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.
Согласно ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Статьей 708 Гражданского кодекса РФ если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Ответчик мотивированный отзыв на иск не представил, в целом, каких-либо возражений по иску не заявлено. В соответствии со ст. 333 ГК РФ неустойка может быть снижена по ходатайству ответчика.
Ответчик размер неустойки и штрафа не оспорил. Ходатайство о снижении начисленной неустойки, штрафа не заявил.
В соответствии с частью 31 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.
Кроме того, согласно ч.2. ст. 9 АПК РФ лица, участвующих в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. В соответствии частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументировано со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несёт риск наступления последствий такого своего поведения. (Постановление Президиума ВАС РФ от 06.03.2012 г. №12505/11).
Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 307,309, 329, 330, 702, 708 ГК РФ исковые требования Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «АтласЭнергоСтрой» неустойки в сумме и штрафа в сумме подлежат удовлетворению в полном объеме.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по делу суд относит на ответчика.
Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, -
Р Е Ш И Л:
Исковые требования удовлетворить полностью, судебные расходы по делу отнести на ответчика.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АтласЭнергоСтрой» в пользу Регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области денежные средства в сумме 3 551 347 руб. 26 коп., в том числе неустойку в сумме 1 543 176 руб. 90 коп., штраф в сумме 2 008 170 руб. 36 коп., а также расходы по государственной пошлине в сумме 40 797 руб. 00 коп.
Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме.