Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи О.В. Маковкиной, при ведении протокола судебного заседания до перерыва помощником судьи В.В. Анисенковой, после перерыва секретарем судебного заседания С.А. Демидюк, рассмотрел в судебном заседании дело

по иску общества с ограниченной ответственностью "Техтранс" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное предприятие № 5" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании задолженности, неустойки в размере 7 637 074 руб. 21 коп., при участии в судебном заседании

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 09.02.2023, представлен паспорт, диплом;

от ответчика: Н.Ф. Сдач, представитель по доверенности от 30.01.2023, представлен паспорт, диплом (посредством веб-конференции).

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду не заявлено.

Общество с ограниченной ответственностью "Техтранс" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное предприятие № 5" (далее - ответчик) о взыскании задолженности, неустойки в размере 7 637 074 руб. 21 коп.

Определением от 27.02.2023 исковое заявление принято судом к производству и назначено предварительное заседание на 11.04.2023.

От ответчика поступил отзыв на исковое заявление. Отзыв приобщен к материалам дела.

Определением от 14.04.2023 в предварительном судебном заседании суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству и назначил судебное разбирательство на 15.05.2023.

От истца 12.05.2023 от истца поступили возражения на отзыв ответчика. Поступившие документы суд приобщил к материалам дела.

Учитывая, что со стороны истца имелись проблемы с надлежащим подключением к

веб-конференции, в целях соблюдения принципа равноправия сторон суд считает

необходимым отложить судебное заседание.

Определением от 15.05.2023 судебное разбирательство отложено до 21.06.2023.

От ответчика 13.06.2023 поступило ходатайство о приобщении платежного

поручения, 16.06.2023 поступил отзыв на возражения истца.

Поступившие документы суд приобщил к материалам дела. От истца 20.06.2023 поступили письменные пояснения.

В судебном заседании 21.06.2023 истцом представлены письменные пояснения с

ходатайством об уточнении исковых требований, согласно которому истец просит взыскать с

ответчика задолженность в размере 6867581 руб. 74 коп., неустойку в размере 686758 руб. 18

коп.

Ходатайство об уточнении исковых требований судом принято в порядке ст. 49

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением от 21.06.2023 судебное заседание отложено до 18.07.2023.

От истца 14.07.2023 поступили письменные пояснения. Поступившие документы суд приобщил к материалам дела.

Для систематизации доводов сторон судебное заседание подлежит отложению. Определением от 22.07.2023 судебное разбирательство отложено до 31.08.2023.

От истца 23.08.2023 поступили письменные пояснения с ходатайством об уточнении

исковых требований, согласно которым истец просит взыскать с ответчика задолженность в

размере 5867581 руб. 74 коп., неустойку в размере 686758 руб. 17 коп.

Ходатайство об уточнении исковых требований судом принято в порядке ст. 49

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании объявлен перерыв до 14 ч. 15 мин. После перерыва произведена

замена лица, ведущего протокол судебного заседания на секретаря судебного заседания С.А.

Демидюк.

В судебном заседании 31.08.2023 истцом заявлено ходатайство об уточнении исковых

требований, согласно которым истец просит взыскать с ответчика задолженность в размере

исковых требований судом принято в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации.
Иных заявлений, ходатайств не поступало.
Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

как следует из материалов дела, между обществом с ограниченной ответственностью

«Техтранс» (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью

«Строительномонтажное предприятие № 5» (заказчик) заключен ряд договоров (далее –

Как указывает истец, по указанным договорам работы выполнены надлежащим

образом, в соответствии с условиями договоров. Ответчиком работы не оплачены, в связи с

чем, истец после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора обратился в Арбитражный суд Свердловской области с настоящим исковым заявлением.

Изучив доводы лиц, участвующих в деле, оценив, представленные в материалы дела письменные доказательства в совокупности и взаимосвязи в порядке статьи 71 АПК РФ, суд полагает исковые требования подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу положений ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В силу п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно пункту 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Судом установлено и материалами дела подтверждается, что сторонами подписаны договоры, которыми определены работы, подлежащие выполнению, с указанием их стоимости, установлены сроки выполнения работ, определен порядок оплаты. Договоры сторонами подписаны, заверены печатями.

В соответствии с пунктом 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Так по договору от 28.05.2020 № ОТ-03/20 заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение комплекса пусконаладочных работ КП ДЦ «Тракт» «вхолостую» по 1 и 4 этапам строительства по титулу: «Техническое перевооружение участка Штурм-Тында Дальневосточной железной дороги. Автоблокировка и диспетчерская централизация» (п.1.1).

В соответствии с п. 2.1. Договора, Стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет всего с НДС 20% - 765 666 (семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) руб. 60 коп.

В соответствии с п.2.2. Договора, затраты на командировочные, включенные в сметную стоимость пусконаладочных работ, возмещаются Заказчиком после предоставления Подрядчиком отчетных документов, подтверждающих затраты (билеты, проживание, суточные), в сроки, предусмотренные п. 6.4. Договора.

В соответствии с п.6.2. Договора оплата производится в течение 60 календарных дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и предоставлении Подрядчиком в адрес Заказчика счет-фактуры.

В соответствии с п.6.1. Договора Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ на основании счетов (счетов-фактур) после подписания актов формы № КС-2 и справок формы № КС-3, которые предоставляются Подрядчиком до 26 числа отчетного месяца. Заказчик в течение 5 рабочих дней после получения направляет Подрядчику оформленные акты формы КС-2 и справки формы КС-3 или мотивированный отказ, в противном случае акты формы КС-2 и справки формы КС-3 считаются подписанными Заказчиком, работы считаются принятыми и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.

Как указывает истец, работы выполнены в соответствии с условиями договора от 28.05.2020 года № ОТ-30/20.

- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.12.2021 № 1;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.12.2021 № 1;

-Сводка затрат на командировочные расходы № 1 к договору от 28.05.2020 № ОТ03/20;

-Приказ о направлении работника в командировку от 28.07.2021 № К/42;

-Авиабилет по маршруту Санкт-Петербург-Красноярск с приложением посадочного талона;

-Авиабилет по маршруту Красноярск-Благовещенск с приложением посадочного талона;

- Ж/д билет по маршруту Благовещенск-Тында;

- Документы, подтверждающие проживание в гостинице Сафари; - Ж/д билет по маршруту Муртыгит-Тында;

- Документы, подтверждающие проживание в гостинице Юность; - Ж/д билет по маршруту Тында-Благовещенск;

- Авиабилет по маршруту Благовещенск-Красноярск с посадочным талоном;

- Документы, подтверждающие проживание в г. Красноярск; - Авиабилет по маршруту Красноярск-Санкт-Петербург с посадочным талоном;

- Табель учета рабочего времени от 31.07.2021 № 00ЗП-000006; - Табель учета рабочего времени от 31.08.2021 № 00ЗП-000003.

Ответчик не предоставил мотивированный отказ подписания акта формы КС-2 от 31.12.2021 № 1 и справки формы КС-3 от 31.12.2021 № 1, в соответствии с п. 6.1. Договора от 28.05.2020 года № ОТ-30/20 акты формы КС-2 от 31.12.2021 № 1 и справки формы КС-3 от 31.12.2021 № 1 считаются подписанными в одностороннем порядке.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", статья 753 Гражданского

кодекса Российской Федерации предусматривает возможность составления одностороннего акта. Названная норма защищает интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку работ.

Таким образом, обязанность доказывания обоснованности мотивов отказа от приемки выполненных работ возложена законом на заказчика. При непредставлении таких доказательств заказчиком односторонний акт приемки выполненных работ является надлежащим доказательством.

По расчету истца, задолженность ответчика по оплате командировочных расходов составляет: 93 739 руб. 66 коп.

По договору от 05.05.2022 № ОТ-03/22 заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение комплекса пусконаладочных работ КП ДЦ «Тракт» «вхолостую» для станции Казань объекта: «Устройства ЭЦ станции Казань Горьковской ж.д. Техническое перевооружение» (п. 1.1).

В соответствии с п. 2.1. Договора, Стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет всего с НДС 20% - 912 850 (девятьсот двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят) руб. 80 коп.

В соответствии с п.2.2. Договора, затраты на командировочные, включенные в сметную стоимость пусконаладочных работ, возмещаются Заказчиком после предоставления Подрядчиком отчетных документов, подтверждающих затраты (транспорт, проживание, суточные), в сроки, указанные в п. 6.4. Договора.

В соответствии с п. 6.1,6.2, 6.3., 6.5., 6.6. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ на основании счетов (счетов - фактур) после подписания актов формы № КС-2 и справок формы № КС-3, которые предоставляются Подрядчиком до 26 числа отчетного месяца. Заказчик в течение пяти рабочих дней после получения направляет Подрядчику оформленные акты формы № КС-2 и справки формы № КС-3 или мотивированный отказ. В противном случае акты формы № КС-2 и справки формы № КС-3 считаются подписанными Заказчиком, работы считаются выполненными и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего Договора. Оплата производится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания актов формы № КС-2 и справок формы № КС-3 Сторонами в сумме, установленной в пункте 2.1 настоящего Договора. Оплата выполненных и принятых работ производится в размере 97% от стоимости выполненных работ с зачетом ранее выплаченного аванса. Оплата оставшихся 3% от стоимости выполненных работ производится Заказчиков в соответствии с п. 6.5. Договора.

Окончательный расчет за выполненных и сданные работы по Договору производятся Заказчиком после полного завершения работ по Договору, подписания Сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ, включая устранение дефектов и замечаний, выявленных при приемке Объекта, возмещения нанесенного ущерба Заказчику, не позднее 35-40 календарных дней после подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме № КС-14), иных предусмотренных действующим законодательством РФ и Договором документов.

Оплата выполненных Подрядчиком Работ по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в Договоре.

В соответствии с п. 3.5., 3.6. Договора Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ по настоящему Договору после получения от Заказчика письменного уведомления об окончании строительно-монтажных работ на станции, согласованного представителем ОАО «РЖД». По окончании работ передать Заказчику технический акт о выполнении пусконаладочных работ, подписанный представителем ОАО «РЖД».

В соответствии с п. 4.4. Договора Заказчик обязуется произвести приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном пунктами 2 и 6 настоящего Договора.

В соответствии с п. 5.1. Договора сроки выполнения работ по настоящему Договору определяются Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).

В соответствии с п. 9.1. Договора Приемка выполненных работ производится на основании подписанных Сторонами актов формы № КС-2 и справок формы № КС-3.

Как указывает истец, обязательства по Договору выполнены надлежащим образом, в установленные сроки, что подтверждается подписанными без замечаний по срокам и качеству:

-Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.07.2022 № 1;

- Реестром актов выполненных работ и затрат от 31.07.2022;

- Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.07.2022 № 1; - Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.07.2022 № 2;

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.08.2022 № 2;

- Реестром актов выполненных работ и затрат от 31.08.2022г.;

- Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.08.2022 № 3.

Последним днем оплаты в соответствии с Актом приемки выполненных работ по форме № КС-2 от 31.07.2022 года и Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.07.2022 года является 29 сентября 2022 года. В свою очередь последним днем оплаты в соответствии с Актом приемки выполненных работ по форме № КС-2 от 31.08.2022 года и Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.08.2022 года является 30 октября 2022 года.

Истцом также были направлены в адрес ответчика Счет-фактура № 120 от 31.07.2022 года, Счет на оплату № 128 от 31.07.2022 года, Счет-фактура № 138 от 31.08.2022 года, Счет № 139 от 31.08.2022 года. Ответчик не оплатил работы и командировочные расходы в соответствии с условиями Договора от 05.05.2022 № ОТ-03/22.

Таким образом, по расчету истца задолженность ответчика перед истцом по оплате выполненных работ составляет: 812 530 руб. 80 коп., задолженность по оплате командировочных расходов составляет: 33194 руб. 00 коп. (с учетом уточнения).

По договору от 22.04.2022 № ОТ-04/22 заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить монтажные работы КП ДЦ «Тракт» на станциях Венец и Муром Горьковской ж.д. по объекту «Техническое перевооружение участка Черусти-Арзамас-2 Горьковской железной дороги. Диспетчерская централизация «Тракт» (п. 1.1.).

В соответствии с п. 2.1. Договора, Стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет всего с НДС 20% - 192 403 (сто девяносто две тысячи четыреста три) руб. 20 коп.

В соответствии с п.2.2. Договора, затраты на командировочные, включенные в сметную стоимость монтажных работ, возмещаются Заказчиком после предоставления Подрядчиком отчетных документов, подтверждающих затраты (транспорт, проживание, суточные), в сроки, указанные в п. 6.4. Договора.

В соответствии с п. 6.1,6.2, 6.3. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ на основании счетов (счетов - фактур) после подписания актов формы № КС-2 и справок формы № КС-3, которые предоставляются Подрядчиком до 22 числа отчетного месяца. Заказчик в течение десяти календарных дней после получения направляет Подрядчику оформленные акты формы № КС-2 и справки формы № КС-3 или мотивированный отказ. В противном случае акты формы № КС-2 и справки формы № КС-3 считаются подписанными Заказчиком, работы считаются выполненными и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего Договора. Оплата производится в течение 60

(шестидесяти) календарных дней с момента оформления указанных в п. 6.3. документов с учетом ранее произведенных платежей. Оплата производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика.

В соответствии с п. 3.5., 3.6. Договора подрядчик обязуется приступить к выполнению работ по настоящему Договору после получения от Заказчика письменного уведомления о нахождении монтируемого оборудования на станциях. По окончании работ передать Заказчику технический акт о выполнении пусконаладочных работ, подписанный представителем ОАО «РЖД».

В соответствии с п. 4.2. Договора Заказчик обязуется произвести приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном пунктами 2 и 6 настоящего Договора.

В соответствии с п. 5.1. Договора сроки окончания выполнения работ -31.05.2022г.

Как указывает истец, обязательства по Договору выполнены надлежащим образом в установленные сроки, что подтверждается подписанными без замечаний по срокам и качеству:

Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.05.2022 № 1;

Реестром выполненных работ и затрат от 31.05.2022;Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.05.2022 № 1;

Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.05.2022 № 2; Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.05.2022 № 3.

Соответственно, последним днем оплаты в соответствии с Актом приемки выполненных работ по форме № КС-2 от 31.05.2022 года и Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.05.2022 года является 30 июля 2022 года.

Истцом также были направлены в адрес ответчика Счет-фактура № 67 от 31.05.2022 года, Счет на оплату № 65 от 31.05.2022 года. Ответчиком работы в соответствии с условиями Договора от 22.04.2022 № ОТ-04/22 не оплачены.

Таким образом, по расчету истца задолженность ответчика по оплате выполненных работ и командировочных расходов на дату составления настоящего искового заявления составляет: 141842 руб. 00 коп. (с учетом уточнения).

По договору от 13.07.2021 № ОТ-06/21 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение комплекса пусконаладочных работ КП ДЦ «Тракт» «вхолостую» по 5 и 6 этапам строительства по титулу: «Техническоеперевооружение участка Штурм-Тында Дальневосточной железной дороги. Автоблокировка и диспетчерская централизация».

В соответствии с п. 2.1. Договора, Стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет всего с НДС 20% - 1 026 070 (один миллион двадцать шесть тысяч семьдесят) руб. 80 коп.

В соответствии с п.6.2. Договора оплата производится в течение 60 календарных дней с даты подписания Акта о приемке работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и предоставлении Подрядчиком в адрес Заказчика счет-фактуры.

отчетного месяца. Заказчик в течение пяти рабочих дней после получения направляет Подрядчику оформленные акты формы КС-2 и справки формы КС-3 или мотивированный отказ, в противном случае акты формы КС-2 и справки формы КС-3 считаются подписанными Заказчиком, работы считаются принятыми и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.

В соответствии с п. 6.2. Договора оплата производится в течении 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и предоставления Подрядчиком в адрес Заказчика сета-фактуры Сторонами в сумме, установленной в п. 2.1. Договора.

В соответствии с п. 6.3., 6.5., 6.6. Оплата выполненных и принятых работ производится в размере 97% от стоимости выполненных работ с зачетом ранее выплаченного аванса. Оплата оставшихся 3% от стоимости выполненных работ производится Заказчиков в соответствии с п. 6.5. Договора.

Истцом в адрес ответчика было направлено письмо от 15.12.2021 № 400 с приложением следующих документов:

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.12.2021 № 1;
- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.12.2021 № 1;
- Сводка затрат № 1 по договору от 13.07.2021 № ОТ-06/21;
- Приказ о направлении работника в командировку от 01.09.2021 № К/50;
- Авиабилет по маршруту Санкт-Петербург-Красноярск с посадочным талоном;
-Авиабилет по маршруту Красноярск-Благовещенск с посадочным талоном;
- Ж/д билет по маршруту Благовещенск-Тында;

- Документы, подтверждающие проживание в гостинице Сафари; - Ж/д билет по маршруту Тында-Штурм;

- Ж/д билет по маршруту Штурм-Муртыгит;
- Ж/д билет по маршруту Муртыгит-Штурм;

- Документы, подтверждающие проживание в гостинице Юность; - Ж/д билет по маршруту Тында-Хабаровск;

- Документы, подтверждающие проживание в гостинице НОРД;

- Авиабилет по маршруту Хабаровск-Москва-Санкт-Петербург с посадочными талонами;

- Табель учета рабочего времени от 30.09.2021 № 00ЗП-000004.

Ответчик не предоставил мотивированный отказ подписания акта формы КС-2 от 31.12.2021 № 1 и справки формы КС-3 от 31.12.2021 № 1, в соответствии с п. 6.1. Договора от 13.07.2021 № ОТ-06/21 акты формы КС-2 от 31.12.2021 № 1 и справки формы КС-3 от 31.12.2021 № 1 считаются подписанными в одностороннем порядке. Также ответчик не оплатил сумму командировочных расходов в соответствии с условиями Договора от 13.07.2021 № ОТ-06/21 и законодательством РФ.

Таким образом, по расчету истца задолженность ответчика перед истцом по оплате командировочных расходов на дату составления настоящего искового заявления составляет: 106 835 руб. 25 коп.

В соответствии с п. 1.1 договора от 12.11.2020 № ОТ-13/20 заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение комплекса пусконаладочных работ КП ДЦ «Тракт» «вхолостую» по 2 и 3 этапам строительства по титулу: «Техническое перевооружение участка Штурм-Тында Дальневосточной железной дороги. Автоблокировка и диспетчерская централизация».

В соответствии с п. 2.1. Договора, Стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет всего с НДС 20% - 2 265 547 (два миллиона двести шестьдесят пять тысяч пятьсот сорок семь) руб. 20 коп.

В соответствии с п.2.2. Договора, затраты на командировочные, возмещаются Заказчиком после предоставления Подрядчиком отчетных документов, подтверждающих затраты (билеты, проживание, суточные), в сроки, предусмотренные договором.

В соответствии с п.6.1. Договора, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ на основании счетов (счетов-фактур) после подписания актов формы № КС-2 и справок формы № КС-3, которые предоставляются Подрядчиком до 26 числа отчетного месяца. Заказчик в течение 5 рабочих дней после получения направляет Подрядчику оформленные акты формы КС-2 и справки формы КС-3 или мотивированный отказ, в противном случае акты формы КС-2 и справки формы КС-3 считаются подписанными Заказчиком, работы считаются принятыми и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.

В соответствии с п. 6.3., 6.5., 6.6 договора оплата выполненных и принятых работ производится в размере 97% от стоимости выполненных работ с зачетом ранее выплаченного аванса. Оплата оставшихся 3% от стоимости выполненных работ производится Заказчиков в соответствии с п. 6.5. Договора.

Истцом в адрес ответчика было направлено письмо от 15.12.2021 № 398 с приложением следующих документов:

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.12.2021 № 1;

- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.12.2021 № 1;
- Сводка затрат № 1 по договору от 12.11.2020 № ОТ-13/20;

- Приказ о направлении работника в командировку от 28.07.2021 № К/43; - Авиабилет по маршруту Санкт-Петербург-Красноярск с посадочным талоном;

- Авиабилет по маршруту Красноярск-Благовещенск с посадочным талоном;
- Ж/д билет по маршруту Благовещенк-Тында;
- Документы, подтверждающие проживание в гостинице Юность;

- Ж/д билет по маршруту Тында-Благовещенск;

- Авиабилет по маршруту Благовещенск-Москва с посадочным талоном; - Ж/д билет по маршруту Москва-Санкт-Петербург;

- Табель учета рабочего времени от 31.07.2021 № 00ЗП-000006; - Табель учета рабочего времени от 31.08.2021 № 00ЗП-000003.

Ответчик не предоставил мотивированный отказ подписания акта формы КС-2 от 31.12.2021 № 1 и справки формы КС-3 от 31.12.2021 № 1, в соответствии с п. 6.1. Договора от 12.11.2020 № ЮТ-13/20 акты формы КС-2 от 31.12.2021 J № 1 и справки формы КС-3 от 31.12.2021 № 1 считаются подписанными в одностороннем порядке. Ответчик не оплатил сумму командировочных расходов в соответствии с условиями Договора от 12.11.2020 № ОТ13/20 и законодательством РФ.

Таким образом, по расчету истца задолженность ответчика перед истцом по оплате командировочных расходов составляет: 75 028 руб. 33 коп.

В соответствии с п. 1.1 Договора от 28.07.2020 № СМП5/Б1/СБЦ-2019-194-2Р Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение комплекса пусконаладочных работ КП ДЦ «Тракт» «вхолостую» по титулу: «Техническое перевооружение участка Черусти -Арзамас-2 Горьковской железной дороги. Диспетчерская централизация «Тракт».

В соответствии с п. 2.1. Договора, Стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет всего с НДС 20% - 6 015 110 (шесть миллионов пятнадцать тысяч сто десять) руб. 10 коп.

В соответствии с п. 6.1,6.2, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ на основании счетов (счетов-фактур) после подписания актов формы № КС-2 и справок формы № КС-3, которые предоставляются Подрядчиком до 26 числа отчетного месяца. Заказчик в течение пяти рабочих дней после получения направляет Подрядчику оформленные акты формы № КС-2 и справки формы № КС-3 или мотивированный отказ. В противном случае акты формы № КС-2 и справки формы № КС-3 считаются подписанными Заказчиком, работы считаются выполненными и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего Договора. Оплата производится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания актов формы № КС-2 и справок формы № КС-3 Сторонами в сумме, установленной в пункте 2.1 настоящего Договора, с зачетом всех ранее произведенных платежей.

В соответствии с п. 3.5., 3.6. Договора Подрядчик обязуется приступить к

выполнению работ по настоящему Договору после получения от Заказчика письменного

уведомления об окончании строительно-монтажных работ на станции. По окончании работ

передать Заказчику технический акт о выполнении пусконаладочных работ, подписанный

представителем ОАО «РЖД».

В соответствии с п. 4.4. Договора Заказчик обязуется произвести приемку и оплату

выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном пунктами 2 и 6 настоящего

Договора.

В соответствии с п. 5.1. Договора сроки выполнения работ по настоящему Договору

определяется Календарным планом выполнения работ.

В соответствии с п. 9.1. Договора Приемка выполненных работ производится на

основании подписанных Сторонами актов формы № КС-2 и справок формы № КС-3.

Как указывает истец обязательства по Договору выполнены надлежащим образом, в

установленные сроки, что подтверждается подписанными без замечаний по срокам и

качеству:

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.05.2022 № 1; - Реестр актов выполненных работ и затрат от 31.05.2022;

- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.05.2022 № 1; - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.05.2022 № 2; - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.05.2022 № 3; - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.05.2022 № 4; - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.05.2022 № 5; - Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 30.06.2022 № 2;

- Реестр актов выполненных работ и затрат от 30.06.2022; - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 30.06.2022 № 6;

- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 30.06.2022 № 7.

Последним днем оплаты в соответствии с Актом приемки выполненных работ по

форме № КС-2 от 31.05.2022 года и Справке о стоимости выполненных работ и затрат по

форме КС-3 от 31.05.2022 года является 30 июля 2022 года. В свою очередь последним днем

оплаты в соответствии с Актом приемки выполненных работ по форме № КС-2 от 30.06.2022

года и Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 30.06.2022 года

является 29 августа 2022 года.

Истцом также были направлены в адрес Ответчика Счет-фактура № 71 от 31.05.2022

года, Счет на оплату № 73 от 31.05.2022 года, Счет-фактура № 103 от 30.06.2022 года, Счет

№ 99 от 31.08.2022 года. Ответчик не оплатил Работы и командировочные расходы в

соответствии с условиями Договора от 28.07.2020 № СМП5/Б1/СБЦ-2019-194-2Р.

Также истцом в адрес ответчика направлено письмо от 15.12.2021 № 399 с

приложением следующих документов:

-Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.12.2021 № 1; - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.12.2021 № 1;

- Сводка затрат № 1 по договору от 28.07.2020 № СМП5/Б1/СБЦ-2019-194-2Р;

- Приказ о направлении работника в командировку от 06.09.2021 № К/52; - Ж/д билет по маршруту Санкт-Петербург-Москва;

- Ж/д билет по маршруту Москва-Муром;
- Документы, подтверждающие проживание в отеле Ромашка;
- Ж/д билет по маршруту Муром-Москва;
- Ж/д билет по маршруту Москва-Санкт-Петербург;

- Приказ о направлении работника в командировку от 14.09.2021 № К/54; - Ж/д билет по маршруту Санкт-Петербург-Москва;

- Ж/д билет по маршруту Москва-Муром;

- Документы, подтверждающие проживание в отеле Ромашка;

- Приказ о направлении работника в командировку от 27.09.2021 № К/56; - Ж/д билет по маршруту Санкт-Петербург-Москва;

- Ж/д билет по маршруту Москва-Муром;
- Документы, подтверждающие проживание в гостинице Кремлевская;
- Ж/д билет по маршруту Муром-Москва;
- Ж/д билет по маршруту Москва-Санкт-Петербург;

- Приказ о направлении работника в командировку от 11.10.2021 № К/64;

- Ж/д билет по маршруту Санкт-Петербург-Москва;Ж/д билет по маршруту Москва-

Муром;

- Документы, подтверждающие проживание в отеле Ромашка; - Ж/д билет по маршруту Муром-Москва;

- Ж/д билет по маршруту Москва-Санкт-Петербург;

- Табель учета рабочего времени от 30.09.2021 № 00ЗП-000004; - Табель учета рабочего времени от 31.10.2021 № 00ЗП-000005.

Ответчик не предоставил мотивированный отказ подписания акта формы КС-2 от

формы КС-3 от 31.12.2021 №№ 1 считаются подписанными в одностороннем порядке.

Ответчик не оплатил сумму командировочных расходов в соответствии с условиями

Договора от 28.07.2020 № СМП5/Б1/СБЦ-2019-194-2Р и законодательством РФ.

В связи с оплатой ответчиком задолженности на сумму 1000000 руб. 00 коп., сумма

задолженности по договору уменьшилась до суммы 4569404 руб. 50 коп.

Таким образом, по расчету истца задолженность ответчика перед истцом по оплате

Работ и командировочных расходов составляет: 4569404 руб. 50 коп.

Таким образом, по шести договорам общая сумма предъявленная ко взысканию

составляет 5832574 руб. 54 коп.

Ответчик в отзыве на исковое заявление, сумму задолженности за выполненные

работы не оспаривает. Возражения ответчика сводятся к тому, что по всем шести договорам

истцом не представлены ответчику отчетные документы по командировочным расходам

(транспорт, проживание, суточные), в связи с чем, ответчик полагает данные расходы не

подлежащими оплате.
Данные доводы ответчика отклоняются в силу следующего.
По Договору от 28.05.2020 № ОТ-03/20.

Как указывал истец, по тексту своего искового заявления 16.12.2021 посредством

службы доставки СДЭК ответчику направлены все необходимые документы для возмещения

затрат по командировочным расходам.

Согласно информации с сайта https://www.cdek.ru отправление № 1300121957 вручено

Ответчику 22.12.2021г.

В соответствии со с. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле обязано доказать

те обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений. Договором способ отправки документов - не предусмотрен. При этом, в соответствии

со ст. 165.1 ГК РФ, юридически значимое сообщение считается доставленным с момента

доставки сообщения лицу или его представителю.

Ответчиком не представлено доказательств того, что письмо содержало отличное от

указанного истцом содержания.

Таким образом, доводы, указанные ответчиком по тексту отзыва, подлежат

отклонению.
По Договору от 05.05.2022 № ОТ-03/22.

Ответчик по тексту своего отзыва указывает, что истец не направил ответчику

документы, подтверждающие несение командировочных расходов.

При этом сумму основного долга по данному Договору ответчик не отрицает.

Как указывал истец по тексту искового заявления, в соответствии с п.2.2. Договора, командировочные расходы, включенные в стоимость, возмещаются после предоставления отчетных документов. Ответчик в течение 5 рабочих дней после получения актов по форме КС-2 и КС-3 их подписывает или направляет мотивированный отказ.

Ответчиком акты по форме КС-2 и КС-3 на основные работы и командировочные работы подписаны генеральным директором и скреплены печатью общества, что означает наличие у ответчика все необходимых документов для возмещения затрат.

Более того, по указанному Договору от ответчика получено б/н и б/д о том, что ответчик направил в адрес истца подписанные документы (КС-2 и КС3).

По Договору от 22.04.2022 № ОТ-04/22.

Ответчик по тексту отзыва указывает, что истец якобы не направил ответчику документы, подтверждающие несение командировочных расходов.

Истец, в данном случае поясняет тоже, что и по Договору от 05.05.2022 № ОТ-03/22.

Как указывал Истец по тексту искового заявления, в соответствии с п.2.2. Договора, командировочные расходы, включенные в стоимость, возмещаются после предоставления отчетных документов. Ответчик в течение 5 рабочих дней после получения актов по форме КС-2 и КС-3 их подписывает или направляет мотивированный отказ.

По Договору от 13.07.2021 № ОТ-06/21.

Ответчик по тексту отзыва указывает, что ответчиком не получено письмо № 400 от 15.12.2021 с документами, подтверждающими несение командировочных расходов.

Письмо было отправлено посредством службы доставки СДЭК ответчику были направлены все необходимые документы для возмещения затрат по командировочным расходам

Согласно информации с сайта https://www.cdek.ru отправление № 1300121957 вручено Ответчику 22.12.2021г.

Таким образом, ответчиком письмо получено, что подтверждается данными о доставке.

По Договору от 12.11.2020 № ОТ-13/20.

Письмо № 398 от 15.12.2021 .было отправлено посредством службы доставки СДЭК Ответчику были направлены все необходимые документы для возмещения затрат по командировочным расходам (подробно описаны в исковом заявлении).

Согласно информации с сайта https://www.cdek.ru отправление № 1300121957 вручено Ответчику 22.12.2021г.

Таким образом, ответчиком письмо получено, что подтверждается данными о доставке.

Письма от 15.12.2021 № 397 (к Договору от 28.05.2020 № ОТ-03/20), от 15.12.2021 № 398 (к Договору от 12.11.2020 № ОТ-13/20) и от 15.12.2021 № 400 (к Договору от 13.07.2021 № ОТ-06/21) были отправлены одним письмом посредством доставки СДЭК, которые получены ответчиком 22.12.2021.

Дополнительно документы еще направлялись в июне и августе 2022, что подтверждается накладными СДЭК № 1358091165 (получено ответчиком 02.09.2022), и № 1341725264 (получено ответчиком 20.06.2022).

Исходя из представленных в материалы дела документов, следует, что истцом суммы командировочных расходов документально подтверждены, доводы ответчика о недостаточности документов отклонены.

По договору от 28.07.2020 № СМП5/Б1/СБЦ-2019-194-2Р ответчик дополнительно указывает, что сумма требований истцом определена без учёта гарантийного удержания, предусмотренного п.6.3. спорного Договора. Акт КС-14 (п.6.5. договора) не подписан, следовательно, срок оплаты не наступил.

Также ответчик указывает на отсутствие достаточных доказательств выполнения истцом пусконаладочных работ. Истец предоставил копии актов КС-2; КС-3 от 31.05.2022 подписанные от Ответчика генеральным директором ФИО2 С должности директора ФИО2 снят 16.08.2022. Ответчик не обладает оригиналами указанных актов. Доказательств направления / вручения данных актов Истцом не представлено.

Истец в возражения на отзыв указывает, что сумма, заявленная ко взысканию действительно заявлена без 3%. При этом, 3% - это не гарантийное удержание, эти 3% также подлежат выплате Истцу, однако на условиях, указанных в п.6.3. Договора, а именно: оплата оставшихся 3% от стоимости выполненных работ производится Ответчиком не позднее 3540 календарных дней с момента подписания акта по форме КС-14. Акт по форме КС-14 не подписан, у Истца он отсутствует, равно как и отсутствует возможность его получения, в связи с чем, Истец по тексту своих исковых требований просит 97% от стоимости Договора, в соответствии с п.п.6.2.-6.3.

Доводы о подписании актов КС-2 и КС-3 генеральным директором, снятым с должности 16.08.2022 несостоятельны. Акты по форме КС-2 и КС-3 датированы и подписаны 31.05.2022 и 30.06.2022. На момент актов полномочия директора были действующие, таким образом акты подписаны уполномоченным лицом.

Доводы ответчика относительно сумм НДС истцом приняты, в связи с чем требования были уточнены.

Иные доводы ответчика подлежат отклонению, как неподтвержденные доказательствами, необоснованные и как направленные на избежание своей обязанности по оплате выполненных Истцом работ и командировочных расходов при выполнении этих работ.

Таким образом, учитывая, что истцом фат выполнения работ доказан, сумма задолженности за выполненные работы ответчиком не оспорена, суммы командировочных расходов подтверждены материалами дела, требование истца о взыскании задолженности по шести договорам заявлено обоснованно и подлежит удовлетворению в заявленном размере 5832574 руб. 54 коп.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании неустойки по шести договорам на общую сумму 683257 руб. 45 коп.

В соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательства может обеспечиваться, в том числе неустойкой.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства (пункт 1 статьи 331 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с п.11.3. Договора от 28.05.2020 № ОТ-03/20 за нарушение сроков платежей, предусмотренных п. 2 и п. 6 Договора, Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости неоплаченного этапа работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченного этапа работ.

По расчету истца размер неустойки за период с 02.10.2022 по 07.02.2023 составляет 9373 руб. 00 коп.

В соответствии с п.11.3. договора от 05.05.2022 № ОТ-03/22 за нарушение сроков платежей, предусмотренных п.6.4. Договора, Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости неоплаченного этапа работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченного этапа работ.

По расчету истца размер неустойки за выполненные работы за период с 02.10.2022 по 07.02.2023 составляет 81253 руб.08 коп. Размер неустойки по оплате командировочных расходов за период с 31.10.2022 по 07.02.2023 составляет 3319 руб. 40 коп. (с учетом уточнения).

В соответствии с п.11.3. Договора от 22.04.2022 № ОТ-04/22 за нарушение сроков платежей, предусмотренных п.6.4. Договора, Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости неоплаченного этапа работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченного этапа работ.

По расчету истца размер неустойки по оплате командировочных расходов за период с 02.10.2022 по 07.02.2023 составляет 14184 руб. 20 коп. (с учетом уточнения).

В соответствии с п.11.3. Договора 13.07.2021 № ОТ-06/21 за нарушение сроков платежей, предусмотренных п.6.4. Договора, Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости неоплаченного этапа работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченного этапа работ.

По расчету истца размер неустойки по оплате командировочных расходов за период с 02.10.2022 по 07.02.2023 составляет 10683 руб. 52 коп.

В соответствии с п.11.3. Договора от 12.11.2020 № ОТ-13/20 за нарушение сроков платежей, предусмотренных п.6.4. Договора, Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости неоплаченного этапа работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченного этапа работ.

По расчету истца размер неустойки по оплате командировочных расходов за период с 02.10.2022 по 07.02.2023 составляет 7502 руб. 83 коп.

В соответствии с п.11.3. Договора от 28.07.2020 № СМП5/Б1/СБЦ-2019-194-2Р за нарушение сроков платежей, предусмотренных п.6.4. Договора, Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости неоплаченного этапа работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченного этапа работ.

По расчету истца размер неустойки по оплате командировочных расходов за период с 02.10.2022 по 07.02.2023 составляет 556940 руб. 45 коп. Как отмечает истец, в связи с оплатой ответчиком суммы долга на 1000000 руб. 00 коп. размер неустойки не изменился, в связи с тем, что оплата произведена после конечной даты расчета неустойки.

Расчет неустойки по всем договорам судом проверен и признан правильным. Арифметическая правильность расчета ответчиком, как в части алгоритма расчета, так и в части суммы начисления, надлежащим образом не оспорена (статьи 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Расчет неустойки признан соответствующим положениям договоров (статьи 9, 41, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ, представленные в материалы дела доказательства, признав доказанным, наличие нарушений сроков оплаты по договору ответчика перед истцом суд пришел к выводу, что истцом правомерно начислена неустойка в размере 683257 руб. 45 коп.

Исходя из вышеизложенного, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Согласно ч.1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Принимая во внимание изложенное, расходы, связанные с уплатой государственной пошлины относятся на истца и возмещению за счет ответчика не подлежат.

Так как государственная пошлина уплачивалась истцом без учета последующего уменьшения исковых требований, то государственная пошлина в сумме 606 руб. 00 коп., подлежит возвращению истцу из федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение».

В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение».

Судья О.В. Маковкина

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 26.01.2023 7:05:00

Кому выдана Маковкина Ольга Викторовна