Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Бирюковой А.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Циванюк Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 1 070 536,62 руб. основной задолженности, 257 185,72 руб. неустойки за период с 22.11.2021 по 06.03.2023, 126 руб. в возмещение почтовых расходов,

при участии в заседании до перерывов:

от истца – ФИО2, по доверенности № 12 от 13.01.2023, диплом 107018 0448808 рег. № 778 от 26.06.2015, личность установлена по паспорту;

от ответчика ФИО1 – не явились (извещены);
после перерывов: не явились (извещены);

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (далее – ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК», истец) обратилось с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ИП ФИО1, ответчик) о взыскании, с учетом уточнения требований в порядке ст. 49 АПК РФ, 1 070 536,62 руб. основной задолженности, 257 185,72 руб. неустойки за период с 07.11.2021 по 20.01.2023, 126 руб. в возмещение почтовых расходов, к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее – ИП ФИО3) о взыскании, с учетом уточнения требований в порядке ст. 49 АПК РФ, 1 070 536,62 руб. основной задолженности, 257 185,72 руб. неустойки за период с 07.11.2021 по 20.01.2023, 126 руб. в возмещение почтовых расходов.

Исковые требования обоснованы ст. ст. 309, 310, 330, 779 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), п.п. 59, 60, 62, 88, 97, 100 Правил подключения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» (далее - Правила № 1314) и мотивированы невнесением платы за технологическое присоединение по договору от 13.03.2020. В связи с нарушением исполнения обязательства на основании п. 18 договора от 13.03.2020 начислена неустойка.

Определением арбитражного суда от 21.02.2023 исковое заявление принято к производству, дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 АПК РФ.

Определением от 14.03.2023 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании арбитражного суда первой инстанции назначено на 05.04.2023.

Определением суда от 25.04.2023 предварительное судебное заседание отложено на 26.06.2022.

В судебном заседании объявлены перерывы до 10.07.2023.

Определением суда от 10.07.2023 утверждено мировое соглашение, производство по делу в части требования общества с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 1 070 536,62 руб. основной задолженности, 257 185,72 руб. неустойки за период с 07.11.2021 по 20.01.2023, 126 руб. в возмещение почтовых расходов, прекращено.

В рамках дела № А67-1107/2023 рассматривается требование ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании 1 070 536,62 руб. основной задолженности, 257 185,72 руб. неустойки за период с 22.11.2021 по 06.03.2023, 126 руб. в возмещение почтовых расходов.

Определением от 10.07.2023 судебное заседание по делу отложено на 02.08.2023.

Копии определений суда от 21.02.2023, 14.03.2023, 05.04.2023, 25.04.2023, направлены ответчику по адресу, указанному в ЕГРИП, и возвращены в суд с отметкой почтового органа «истек срок хранения» (л.д. 33, 46, 58, 70). Данные судебные акты также размещены на официальном сайте суда в сети «Интернет».

По общему правилу, лицо, участвующее в деле, должно предпринять все разумные и достаточные меры для получения судебных извещений по месту своего нахождения и несет соответствующие риски непринятия таких мер.

Лица, участвующие в деле, считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, также в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 123 АПК РФ, в том числе, если несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд.

Согласно разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 25), индивидуальный предприниматель несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в ЕГРИП либо по адресу, указанному самим юридическим лицом, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя; сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не находится по указанному адресу (п. 63); юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (п. 1 статьи 165.1 ГК РФ) (п. п. 63, 67).

Пунктом 1 ст. 165.1 ГК РФ предусмотрено, что заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В п. 68 Постановления № 25 разъяснено, что статья 165.1 ГК РФ подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.

АПК РФ не ставит возможность рассмотрения спора в зависимость от наличия обстоятельств непосредственного вручения судебного извещения, приравнивая к надлежащему извещению и случаи возвращения судебных отправлений по причине неполучения их адресатом в пределах установленного срока хранения судебных извещений в почтовом отделении.

В силу ч. 2 ст. 41 АПК РФ, лица, участвующие в деле должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им правами.

Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные АПК РФ неблагоприятные последствия.

От ИП ФИО1 отзыв на исковое заявление, возражения на иск либо иные документы не поступали.

Представитель истца в судебном заседании на удовлетворении требований настаивал.

В соответствии с ч. 3 ст. 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие сторон по имеющимся в деле материалам.

Исследовав материалы дела, изучив доводы истца, суд установил следующее.

Между ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (исполнитель/сторона 1) и ИП ФИО1 (заявитель/сторона 2), ИП ФИО3 (заявитель/сторона 3) заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения с применением платы за подключение, определяемый органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту № И15-20/436 от 13.03.2020 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 09.11.2020) (далее – договор), в соответствии с которым исполнитель принял на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения, состоящих из автономных источников теплоснабжения: многоквартирный жилой дом (далее - объект капитального строительства) к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования. Заявитель/сторона 2 принял на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100095:392, расположенного по адресу: <...>, в соответствии с условиями настоящего договора, а также оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению) (п. 1) (л.д. 12-18).

Согласно п. п. 2, 3 договора подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения согласно приложению № 1 (далее - технические условия), являющимися неотъемлемой частью договора. Срок действия технических условий равен сроку выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению), указанному в п. 3 договора. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) - объекта капитального строительства и пуску газа составляет 1,5 года со дня заключения договора.

Разделом II договора предусмотрены права и обязанности сторон.

Согласно п.п. 5.1., 5.3., 5.6. договора исполнитель обязан, в том числе: разработать проектную документацию на создание (реконструкцию) сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя (проект газоснабжения) и получить на нее положительное заключение экспертизы в случае, предусмотренном законодательством Российской

Федерации; осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки подключения, предусмотренной договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объекта капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора; осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного настоящим договором дня подключения (технологического присоединения), но не ранее подписания акта о готовности сетей.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства определен в п. 10 договора и составляет 1 070 536,62 руб. для каждого заявителя.

В соответствии с п. 18 договора в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Банка России установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы по настоящему договору за каждый день просрочки.

В случае нарушения заявителями срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) исполнитель, в полном объеме выполнивший мероприятия согласно п. 5.1. и п. 5.3. договора, вправе требовать от заявителя исполнения обязательства по внесению платы по договору о подключении и по истечении 10 рабочих дней со дня нарушения соответствующим заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) направить в адрес соответствующего заявителя уведомление с требованием внести 100 процентов платы за технологическое присоединение, а соответствующий заявитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления исполнить требование исполнителя. Указанная обязанность исполняется соответствующим заявителем без внесения изменений в договор о подключении и вне зависимости от последующего выполнения иных мероприятий, предусмотренных договором о подключении (п. 19 договора).

Во исполнение условий договора ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» осуществлено строительство газопровода к административному зданию, расположенному по адресу: <...>, что подтверждается актом приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 15.10.2021, актом № 1 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 15.10.2021 (л.д. 21-23).

Приказом ООО «Газпром газораспределение Томск» от 15.10.2021 № 246-ОС газопровод введен в эксплуатацию (код объекта № В-ТП/И-855). В связи с неготовностью газоиспользующего оборудования ответчика приказом ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» от 29.10.2021 № 267-ОС произведена консервация газопровода (л.д. 19-20).

Письмом от 05.11.2021 № 1925/БОВ истец уведомил ИП ФИО1 о выполнении мероприятий: по созданию сети газораспределения до точки подключения, предусмотренные договором, по подготовке сети газораспределения к подключению объекта и пуску газа в соответствии с пунктами 5.1. и 5.3. договора.

Истец направил ИП ФИО1 письмо от 28.06.2022 № 1207/ЕОВ о необходимости исполнить обязанность по внесению полной оплаты за технологическое присоединение (л.д. 25).

В претензии от 26.10.202 ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» потребовало оплатить задолженность в размере 1 070 536,62 руб.

Требование претензии ответчиком исполнено, что послужило основанием обращения ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассмотрев спор, оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к следующим выводам по существу заявленных требований.

Правовые, экономические и организационные основы отношений в области газоснабжения в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (далее – Закон о газоснабжении), Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314) (далее – Правила № 1314), Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения (утв. постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547) (далее – Правила № 1547).

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определениях от 25.12.2017 № 305-ЭС17-11195, от 19.01.2018 № 310-ЭС17-11570 и от 24.03.2017 № 304-ЭС16-16246, к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения гл. 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

При этом согласно ст. ст. 781, 782 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные услуги в сроки и порядке, указанном в договоре, односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг не допускается.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. ст. 307, 309, 310 ГК РФ).

В соответствии со ст. 23.3 Закона о газоснабжении государственному регулированию подлежит плата за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода.

Размер платы за такое технологическое присоединение устанавливается федеральным органом исполнительной власти, определяемым Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера указанной платы, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

На момент заключения договора действовали Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее - Правила), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314.

Пунктами 59, 62 Правил № 1314 предусмотрено, что подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении. Договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных настоящими Правилами. Договор о подключении заключается в письменной форме в 2 экземплярах (по одному для каждой из сторон).

Существенными условиям договора о подключении являются, в том числе, условия о сроке осуществления мероприятий по подключению, о размере платы за технологическое присоединение, дополнительное соглашение о размере платы за подключение, в том числе обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку,

рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Банка России, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за технологическое присоединение по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (п. п. «б», «г», «и» п. 83 Правил № 1314).

Под подключением (технологическим присоединением) объекта капитального строительства к сети газораспределения понимается совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения (п. 2 Правил).

В силу п. 95 Правил № 1314, в случае нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) исполнитель, в полном объеме выполнивший мероприятия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, вправе требовать от заявителя исполнения обязательства по внесению платы по договору о подключении.

По истечении 10 рабочих дней со дня нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), в адрес заявителя может быть направлено уведомление с требованием внести 100 процентов платы за технологическое присоединение.

В этом случае, заявитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления исполнить требование исполнителя.

В силу ст. 328 ГК РФ и п. 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» в любом случае основанием для принудительного взыскания платы за услуги по технологическому присоединению к сетям газоснабжения является факт совершения исполнителем своих обязательств по договору, принимая во внимание встречный характер обязательств заявителя по оплате услуг исполнителя.

Таким образом, законодатель предусмотрел право Исполнителя требовать от Заявителя исполнения обязательства по внесению 100% платы по договору о подключении (пункт 95 Правил подключения).

Кроме того, согласно п. 19 договора в случае нарушения заявителями срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) исполнитель, в полном объеме выполнивший мероприятия согласно п. 5.1. и п. 5.3. договора, вправе требовать от заявителя исполнения обязательства по внесению платы по договору о подключении и по истечении 10 рабочих дней со дня нарушения соответствующим заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) направить в адрес соответствующего заявителя уведомление с требованием внести 100 процентов платы за технологическое присоединение, а соответствующий заявитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления исполнить требование исполнителя. Указанная обязанность исполняется соответствующим заявителем без внесения изменений в договор о подключении и вне зависимости от последующего выполнения иных мероприятий, предусмотренных договором о подключении.

ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» 05.11.2021 направило в адрес ИП ФИО1 уведомление о выполнении мероприятий: по созданию сети газораспределения до точки подключения, предусмотренные договором, по подготовке сети газораспределения к подключению объекта и пуску газа в соответствии с пунктами 5.1. и 5.3. договора.

По условиям договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) - объекта капитального строительства и пуску газа составляет 1,5 года со дня заключения договора.

В согласованный сторонами срок ответчиком мероприятия по подключению (технологическому присоединению) не исполнены, что сторонами не оспаривается. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

В связи с изложенным, требования истца о внесении 100 процентов платы за технологическое присоединение заявлены правомерно.

Ответчиком возражения относительно качества и стоимости качество и стоимости выполненных работ не представлены, доказательства их оплаты в материалах дела отсутствуют.

При таких обстоятельствах, требованные истца о взыскании 1 070 536,62 руб. основной задолженности подлежит удовлетворению в полном объеме.

Истцом также заявлены требования о взыскании неустойки за период 257 185,72 руб. неустойки за период с 22.11.2021 по 06.03.2023 со ссылкой на п. 18 договора.

Статьей 329 ГК РФ предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (п. 1 ст. 330 ГК РФ).

Пунктом 18 договора предусмотрено, что в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Банка России установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы по настоящему договору за каждый день просрочки.

В связи с нарушением ответчиком срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) истец, руководствуясь п. 18 договора, пп. «и» п. 83 Правил № 1314, правомерно начислил ответчику неустойку в размере 257 185,72 руб. с 22.11.2021 по 06.03.2023 (с учетом действовавшего моратория на период с 01.04.2022 по 01.10.2022).

Расчет неустойки судом проверен, принят, ответчиком арифметически не оспорен.

Согласно ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Принимая во внимание, что факт наличия задолженности в заявленной сумме подтверждается совокупностью представленных в материалы дела доказательств, требование о взыскании 1 070 536,62 руб. основной задолженности, 257 185,72 руб. неустойки за период с 22.11.2021 по 06.03.2023 (с учетом действовавшего моратория на период с 01.04.2022 по 01.10.2022), 1 000 руб. в возмещение расходов на уплату государственной пошлины по иску, является обоснованным и подлежащим удовлетворению в заявленном размере.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании 126 руб. в возмещение почтовых расходов.

В соответствии со ст. 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде,

относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде (ст. 106 АПК РФ).

Перечень судебных издержек, предусмотренный положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не является исчерпывающим.

В подтверждение несения расходов по оплате почтовых услуг в рамках настоящего дела истцом представлены почтовые списки № 42 от 01.02.2023, № 9 от 09.03.2023, на общую сумму 126 руб., почтовые расходы признаны судом обоснованными и подлежащими распределению по правилам гл. 9 АПК РФ.

В силу ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы на уплату государственной пошлины, почтовые расходы, по иску относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 1 070 536,62 руб. основной задолженности, 257 185,72 руб. неустойки за период с 22.11.2021 по 06.03.2023, 126 руб. в возмещение почтовых расходов, 1 000 руб. в возмещение расходов на уплату государственной пошлины по иску, всего 1 328 848,34 руб.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 25 277 руб. государственной пошлины.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Томской области.

Судья Бирюкова А.А.

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 11.05.2023 7:01:00

Кому выдана Бирюкова Анастасия Андреевна