ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Определение № А60-34542/17 от 23.11.2018 Верховного Суда РФ


ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 309-ЭС18-19452

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва

23 ноября 2018 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Маненков А.Н., изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Газ-энерго-строй» на решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.02.2018, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.04.2018 и постановление Арбитражного суда Уральского округа от 03.08.2018 по делу № А60-34542/2017 по иску общества с ограниченной ответственностью «Газ-энерго-строй» к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Промфинстрой», при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Стройгазцентр», общества с ограниченной ответственностью «ТД Континентальгаз», общества с ограниченной ответственностью «Современные инженерные технологии газа по Уралу», общества с ограниченной ответственностью группа предприятий «Уралнефтегазстрой», Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, о взыскании задолженности по договору подряда от 19.09.2016 № 141 в сумме
3 150 000 руб.,

установил:

решением Арбитражного суда Свердловской области от 01.02.2018, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.04.2018 и постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 03.08.2018, в удовлетворении исковых требований отказано.

В кассационной жалобе заявитель просит обжалуемые судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Заявитель считает, что судами существенно нарушены нормы материального и процессуального права.

По смыслу части 1 статьи 291.1, части 7 статьи 291.6, статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов Заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Между тем, таких оснований по результатам изучения судебных актов, состоявшихся по делу, доводов кассационной жалобы, не установлено.

Принимая обжалуемые судебные акты, суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь положениями статей 708, 715, 716, 719, 721, 726, 740, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации исходили из того, что качественный результат работ по созданию газовой котельной в соответствии с условиями договора от 19.09.2016 № 141 истцом не предоставлен, в связи с чем цель договора не достигнута. С учетом отсутствия доказательств правомерности приостановления истцом работ для обоснования нарушения сроков выполнения работ, а также доказательств выполнения работ надлежащего качества, позволяющего заказчику использовать результат работ по назначению, суды отказали в удовлетворении заявленных исковых требований общества «Газ-энерго-строй» по оплате выполненных работ.

Суд округа поддержал выводы судов первой и апелляционной инстанций.

Нарушений норм материального права, а также норм процессуального права, влекущих за собой безусловную отмену обжалуемых судебных актов, судами не допущено.

Доводы, изложенные к кассационной жалобе, свидетельствуют о несогласии заявителя с установленными по делу фактическими обстоятельствами, были проверены судами и признаны необоснованными, направлены на переоценку установленных по делу обстоятельств, что не входит в компетенцию Верховного Суда Российской Федерации.

Оснований для передачи дела для пересмотра судебных актов в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, не установлено.

Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

определил:

отказать обществу с ограниченной ответственностью «Газ-энерго-строй» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Судья Верховного Суда

Российской Федерации А.Н. Маненков