актом, истец обратился в суд апелляционной инстанции с жалобой, в которой просит решение суда отменить. В апелляционной жалобе заявитель указывает на то, что акты приемки выполненных работ в адрес истца ООО «Инвестторгстрой» ответчиком не представлялись, а были вручены иному юридическому лицу, поскольку на представленном в материалы дела письме ответчика от 14.10.2020 проставлена отметка о приеме письма ООО СМП «ГорРемСтрой» в лице его работника ФИО1 В связи с неявкой ответчика на объект, истцом составлены акт о неявке и односторонний акт, фиксирующий объем и стоимость выполненных подрядчиком (ответчиком) работ на объекте на момент расторжения договора. В адрес ответчика направлена претензия исх.№382 от 27.05.2021, ответа на которую не последовало, предложений провести повторную/дополнительную приемку результатов работ не поступало. При рассмотрении спора по существу суду необходимо было выяснить дополнительные обстоятельства для оценки доказательств, представленных истцом и ответчиком, привлечь к участию в деле в качестве третьего лица ООО «СМП «ГорРемСтрой», в связи с чем дело
наблюдается повсеместное разрушение бетона; водоотводной лоток промливневой канализации под навесом деформирован, не закреплен в дорожном покрытии. Заказчик попросил подрядчика направить своего уполномоченного представителя для составления акта с указанием выявленных дефектов и сроков их устранения на АЗК № 5. Отмечено, что в случае неявки представителя подрядчика в указанный срок вышеупомянутый акт будет составлен заказчиком в одностороннем порядке. Письмо направлено посредством электронной почты на адрес ответчика, указанный в договоре. 24.04.2020 заказчиком в одностороннем порядке составлен акт о неявке представителя подрядчика для составления акта о выявленных дефектах на объекте АЗК № 5, акт о выявленных дефектах на объекте АЗК № 5, требующих принятия мер по их устранению, согласно которому, указано, что при осмотре объекта выявлены дефекты бетонного покрытия площадки ТРК на объекте в виде повреждений бетонного покрытия площадки ТРК, разрушения поверхностного слоя, образования поверхностных раковин, выбоин. Происходит повсеместное разрушение бетонного покрытия. Водоотводной лоток промливневой канализации под навесом деформирован, закреплен выше уровня дорожного
подтверждается отчетом об отслеживании почтового отправления (трек-номер 19900443102423). В ответ на полученное требование истец направил в адрес ответчика вызов на закрытие и опломбирование входного вентиля, а также подписание акта приемки-передачи арендованного имущества (исх. № 40 от 27.01.2020) с предложением явиться 29.01.2020 в 10:30 по месту нахождения арендованного имущества (находится на муниципальном земельном участке с общим доступом). В обозначенное время представители ответчика на подписание акта возврата не явились, представителями истца в одностороннем порядке составлен акт о неявке представителей ответчика для целей возврата имущества из аренды, а также подписания акта возврата. Акт о неявке направлен в адрес ответчика и получен им 12.02.2020 (трек номер 18830040718660), возражений со стороны ответчика на данный акт не поступило, передача арендованного имущества не оформлена, фактическое пользование имуществом не прекратилось. Согласно п. 4.5 договора при просрочке внесения арендных платежей арендатор обязан уплатить неустойку (пени) в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. Размер неустойки
неизвестно. **.**,** он вынужден был обратиться в полицию с заявлением о совершении истцом преступления (хищения) и **.**,** в отношении истца возбуждено уголовное дело, ведется следствие. О нахождении истца на больничном ему ничего не было известно. **.**,** ответчик направил в адрес истца уведомление о даче объяснений причин отсутствия на рабочем месте и предложил для этого связаться любым доступным для него способом. **.**,** ответчик получил указанное уведомление. Однако оно оставлено без ответа. **.**,** был составлен акт о неявке истца для объяснения прогулов. **.**,** вынесен приказ об увольнении истца за прогулы с **.**,**, который был направлен истцу по почте **.**,**. Одновременно истцу было направлено уведомление о необходимости явиться в магазин ... за получением трудовой книжки. Приказ об увольнении и уведомление о явке за трудовой книжкой истцом получен **.**,**. **.**,** составлен акт о неявке работника ФИО1 для ознакомления с приказом и для получения трудовой книжки. **.**,** все названные вышеуказанные документы были направлены в
