подтвердил только частичное исполнение ООО «ИЦ Энерго» (подрядчиком), принятых на себя обязательств; договор расторгнут в одностороннем порядке, что свидетельствует о том, что экономическая цель договора не достигнута. После подписания акта ввода в эксплуатацию подрядчик продолжал выполнение работ и предъявление их к приемке; стороны продолжали реализовывать свои обязательства и права по договору, в частности, изменять/дополнять свои правоотношения путем заключения дополнительных соглашений. На момент частичного выполнения работ и частичного ввода объекта в эксплуатацию срок завершения работ в любом случае нарушен более чем на 700 дней. Факт невыполнения работ в полном объеме подтверждается письмом подрядчика, из которого следует, что на момент его направления выполнение работ по договору продолжалось. Оплата по договору произведена в размере фактического выполнения работ. Денежные средства, выплаченные гарантом по банковской гарантии , не отражаются и не могут отражаться в учете ответчика, как возврат оплаты за выполненные подрядчиком работы, поскольку таковыми не являются. Неисполнение принципалом обязательств по договору подтверждено судебными актами
гарантийных обязательств в размере 12 034 руб. 86 коп., рассчитанную в соответствии с пунктом 5.6 контракта. О выполнении ООО «М-Строй» именно гарантийных обязательств свидетельствуют следующие документы: телефонограмма заказчика № 105 от 03.04.2018 об уведомлении подрядчика об объезде объектов в рамках действующих гарантийных обязательств, письмо заказчика исх. № 2897/2.2 от 28.05.2018, акт комиссионного обследования эксплуатационного состояния с действующими гарантийными обязательствами от 22.05.2018, акт комиссионного обследования эксплуатационного состояния с действующими гарантийными обязательствами от 03.07.2018, акт выполнения обязательств по гарантии от 13.07.2018. Сумма неисполненного гарантийного обязательства вытекает из акта комиссионной проверки от 25.12.2017, в котором написано, что покрытие остановочной площадки выполнено из асфальтобетонной смеси тип III B, а не ЩМА-20 на ПБВ-60, которое необходимо заменить. Таким образом, правомерными являются требования заказчика к подрядчику о взыскании пени, начисленных в части нарушения сроков выполнения гарантийных обязательств по контракту. Пунктом 4.3.13 контракта стороны предусмотрели, что подрядчик обязан соблюдать гарантийные обязательства на принятые заказчиком работы и
выполнения гарантийных обязательств в размере 12034 руб. 86 коп., рассчитанную в соответствии с пунктом 5.6. контракта. О выполнении ООО «М-Строй» именно гарантийных обязательств свидетельствуют следующие документы: телефонограмма заказчика № 105 от 03.04.2018 об уведомлении подрядчика об объезде объектов в рамках действующих гарантийных обязательств, письмо заказчика исх. № 2897/2.2 от 28.05.2018, акт комиссионного обследования эксплуатационного состояния с действующими гарантийными обязательствами от 22.05.2018, акт комиссионного обследования эксплуатационного состояния с действующими гарантийными обязательствами от 03.07.2018, акт выполнения обязательств по гарантии от 13.07.2018. Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом обстоятельств, установленных вступившими в законную силу судебными актами по делу №А55-29012/2019, которые в соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеют преюдициальное значение для настоящего дела, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что в соответствии с условиями пункта
истирание (отсутствие) дорожной разметки, которое относится к гарантийному случаю в рамках Договора субподряда № 165/2018 от 22.10.2018г. 10.06.2019г. Актом комиссионного обследования эксплуатационного состояния объектов улично-дорожной сети г.о. Тольятти с действующими гарантийными обязательствами (по итогам осмотра ремонта автомобильной дороги от Приморского бульвара до границы г.о. Тольятти в соответствии с муниципальным контрактом от 25.09.2018г. № 0842200002118000310_259977) зафиксировано, в частности, частичное отсутствие горизонтальной дорожной разметки тип 1.5 (0,2 км), 1.1 (0,13 км), 1.14.1 - 100%. Акт выполнения обязательств по гарантии от 26.06.2019г., составленный Администрацией г.о. Тольятти по муниципальному контракту № 0842200002118000310259977 от 25.09.2018г., подтверждает наличие недостатков (частичное отсутствие горизонтальной дорожной разметки) на автомобильной дороге от Приморского бульвара до границы г.о. Тольятти. 22.07.2019г. Актом комиссионного обследования эксплуатационного состояния объекта капитального ремонта автомобильной дороги регионального значения в Самарской области Тольятти - Узюково - Димитровград на участке км 0+000 - км 8+000, расположенной в муниципальном районе Ставропольский, с действующими гарантийными обязательствами (в соответствии с заключенным
