суммы неустойки просил применить статью 333 ГК РФ. Суд завершил предварительное заседание, подготовил дело к судебному разбирательству и открыл судебное заседание в качестве суда первой инстанции. Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив материалы дела, суд установил следующие обстоятельства. Между ООО "ФасадРемСтрой" (подрядчик) и Государственным автономным учреждением здравоохранения "Ленинградский областной кардиологический диспансер" (заказчик) был заключен договор №0145200000411001183-0236533-01 от 16.02.2012 на выполнение работ по капитальному ремонту отделения кардиологии главного корпуса ГУЗ "Ленинградский областной кардиологический диспансер" ( ангиографический кабинет ) в целях реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ленинградской области на 2011-2012 г.» (далее – договор) В соответствии с п. 3.1 договора общая стоимость работ составляет 6 726 129 руб. 50 коп. Сроки выполнения работ предусмотрены разделом 2 договора, согласно п. 2.1 которого подрядчик обязан обеспечить начало выполнения работ не позднее 5 рабочих дней со дня заключения договора и выполнить работы согласно графику выполнения работ (Приложение №2). Во исполнение условий договора истец выполни,
требования поддержал в полном объеме, просил иск удовлетворить. Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований, заявил о прекращении производства по делу, ссылаясь на судебные акты, вынесенные по делу № А56-65235/2012. Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей истца и ответчика, арбитражный суд установил следующее. Между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен гражданско-правовой договор №0145200000411001183-0236533-01 от 16.02.2012 на выполнение работ по капитальному ремонту отделения кардиологии главного корпуса ГУЗ "Ленинградский областной кардиологический диспансер" ( ангиографический кабинет ) в целях реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ленинградской области на 2011-2012 г.» (далее – Договор). В соответствии с п. 3.1 Договора общая стоимость работ составляет 6 726 129 руб. 50 коп. Сроки выполнения работ предусмотрены разделом 2 Договора, согласно пункту 2.1 которого подрядчик обязан обеспечить начало выполнения работ не позднее 5 рабочих дней со дня заключения договора и выполнить работы согласно графику выполнения работ (Приложение №2). Срок окончания выполнения работ: не позднее
здравоохранения «Волгоградская клиническая больница № 1» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Государственному учреждению здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании пени, установил: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волгоградская клиническая больница № 1»» обратилось в суд с иском к Государственному учреждению здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25» о взыскании пени за просрочку выполнения своих обязательств, предусмотренных договором на оказание услуг по изготовлению технологического проекта на ангиографический кабинет от 13.02.2020 № 17/223/2020 в размере 227 руб. 50 коп., почтовых расходов, связанных с досудебным урегулированием спора в размере 50 руб. Изучив исковое заявление и приложенные к нему документы, суд считает подлежащим удовлетворению ходатайство истца о предоставлении отсрочки по уплате государственной пошлины, до рассмотрения спора по существу. Исковое заявление подано с соблюдением правил подведомственности и подсудности, требований к форме и содержанию искового заявления, установленных ст. ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее
