быть проведен после выполнения других работ соответствующим актам освидетельствования не оформляются, а именно: согласно акта освидетельствования скрытых работ №1 от 07 октября 2018 года к освидетельствованию предъявлены конструкции буронабивных свай, при этом освидетельствование работ по бурению скважин, армированию свай, бетонированию свай не выполнено, соответствующие акты освидетельствования скрытых работ не составлены; согласно акта освидетельствования скрытых работ №3 от 01 ноября 2018 года к освидетельствованию предъявлены конструкции ленточных фундаментов, при этом освидетельствование работ по армированию, бетонированию ленточного ростверка не выполнено, соответствующие акты освидетельствования скрытых работ не составлены. В соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» освидетельствование работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ
331 774 руб. 40 коп., в том числе 792 120 руб. долга в виде неотработанного аванса и 539 654 руб. 40 коп. неустойки за период просрочки с 09.11.2020 по 25.02.2021. Ответчик иск оспорил по основаниям, изложенным в письменном отзыве на иск. Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд установил следующее. 05.10.2020 между ОАО «Железнодорожник» (заказчик) и ООО «СПК Эталон Плюс» (подрядчик) заключен договор подряда № 40/2020, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по бетонированию ленточного ростверка Н-1200, бетонированию свайных фундаментов С-1, С-2 и кормового стола, бетонированию пенов Фермы № 10 в соответствии с условиями настоящего договора, проектной документацией (п. 1.1 договора). Пунктом 3.1 договора стороны определили сроки выполнения работ: дата начала выполнения работ – 08.10.2020, дата окончания выполнения работ – в срок до 08.11.2020. Согласно п. 4.2 договора, стоимость работ, поручаемых подрядчику составляет 2 666 400 руб. Расчет за выполненные работы производится на основании согласованных и подписанных сторонами актов
технических характеристик, изменения срока окончания строительства Объекта, предполагаемого срока получения разрешения на ввод в эксплуатацию, количества ДДУ. В ходе мониторинга ЕИСЖС, в соответствии с опубликованными застройщиком 02.03.2021 фотографиями хода строительства Объекта и актом проверки инспектора отдела строительного надзора № 1 от 19.02.2021 № 01-08-20-05 установлено, что на Объекте выполнены следующие виды работ: организация строительной площадки, устройство котлована, забивка свай блок-секции 1 и 2, срубка оголовков свай, устройство бетонной подготовки под ростверк, армирование и бетонирование ленточного ростверка . По состоянию на 02.04.2021 велись работы по возведению 1-го этажа. Согласно части 1 статьи 3.1 Закона № 214-ФЗ ООО «СДС-Строй», привлекающий денежные средства участников долевого строительства, обеспечивает свободный доступ к информации (раскрывает информацию), предусмотренной Законом № 214-ФЗ, путем размещения ее в ЕИСЖС, указанной в статье 23.3 Закона № 214-ФЗ. Строительство Объекта ведется с привлечением денежных средств участников долевого строительства в порядке, предусмотренном Законом № 214-ФЗ. Первый договор участия в долевом строительстве (далее
266, 156 АПК РФ, рассмотрел апелляционную жалобу в его отсутствие. Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и изложенные в отзыве возражения, выслушав представителя истца, Двадцатый арбитражный апелляционный суд полагает, что оспариваемый судебный акт подлежит оставлению без изменения по следующим основаниям. Как следует из материалов дела, между ОАО «Железнодорожник» (заказчик) и ООО «СПК Эталон Плюс» (подрядчик) 05.10.2020 заключен договор подряда № 40/2020 (далее – договор), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по бетонированию ленточного ростверка Н-1200, бетонированию свайных фундаментов С-1, С-2 и кормового стола, бетонированию пенов Фермы № 10 в соответствии с условиями настоящего договора, проектной документацией (п. 1.1 договора). Пунктом 3.1 договора стороны определили сроки выполнения работ: дата начала выполнения работ – 08.10.2020, дата окончания выполнения работ – в срок до 08.11.2020. Согласно п. 4.2 договора, стоимость работ, поручаемых подрядчику, составляет 2 666 400 руб. Расчет за выполненные работы производится на основании согласованных и подписанных сторонами актов
на свайном основании, сваи высотной части – буронабивные сваи крытой автостоянки – забивные, в высотной части здания предусмотрены ленточные ростверки с арматурными выпусками для дальнейшего бетонирования колонн. В части здания крытой автостоянки предусмотрены отдельностоящие ростверки под колонны каркаса и ленточные под стены. Класс бетона предусмотрен проектом – В15 (М200). 31.05.2007 года Администрацией г. Челябинска выдано Фонду «Монолит-Инвест» разрешение на строительство объекта капитального строительства 22 этажного административно-торгового комплекса на пересечении ул. Красной и ул. Труда в Центральном районе сроком действия до 01.06.2010 (т. 172 т. 1). Согласно исполнительной документации – журнала работ № 1 с 24 по 31 августа 2006 выполнено устройство двенадцати буронабивных свай, с 4 по 8 сентября забиты 11 железобетонных забивных свай. В соответствии с актом освидетельствования скрытых работ по бетонированию монолитных ростверков , в период с 19 по 27 сентября 2006 были выполнены семь ростверков из бетона класса В15 (М200) по проекту 1741332453 КЖ1. Документом о качестве
