тем таких оснований по результатам изучения состоявшихся по делу судебных актов и доводов кассационной жалобы не установлено. Как следует из судебных актов, Учреждение (заказчик) и Общество (подрядчик) 21.12.2011 заключили государственный контракт № 19Ф/84-ГК/11 на выполнение работ по строительству объекта «Обновление обслуживающего флота» (строительство обстановочного судна проекта 3050.1 обстановочный катер) класса РРР «* Р 1,2 (лед 20)»). Согласно пункту 4.1.1 государственного контракта, а также графику выполнения работ срок выполнения работ составляет 821 день с датыподписанияконтракта . Следовательно, срок окончания работ по контракту - 21.03.2014. Учреждение, ссылаясь на выполнение Обществом работ с нарушением срока, установленного государственным контрактом (на 53 дня), обратилось в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании неустойки, предусмотренной пунктом 9.4.1 контракта. Оценив представленные сторонами доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проанализировав условия государственного контракта от 21.12.2011 № 19Ф/84-ГК/11, руководствуясь положениями статьи 69 названного Кодекса, статей 309, 310, 401, 405, 406, 421, 711,
из следующих дат; подписания акта приема-передачи от Издательства Инвестору помещений, расположенных по адресу: г. Москва, Пушкинская площадь, д. 5 (согласно экспликации Центрального ТБТИ города Москвы от 30.09.2009г.); подвал: л.кл. Б, В. в, в1, помещение I, комнаты №1-14, 14а, 15-56, 56а, 57-66, 66а, 67-69; 1 этаж: л. кл. А, а, а1, Б, В, помещение I, комнаты №1-17, 17а, 18, 18а, 19, 19а, 20-47, помещение III, комнаты №№1-4, помещение IV, комната № 1; антресоль 1 этажа: помещение I, комнаты № 1-19, помещение II, комнаты № 1-6; 2 этаж: л. кл. А, Б, В, помещение I, комнаты 1, 2, 3а, 4а, 5а, 6-16, 16а, 17-21, 21а, 22, 22а, 23-37; 7 этаж: л. кл. А, помещение I, комнаты № 1-3, 3а, 4-13, также обеспечения возможности для проведения работ инвестором по освобождению наружных конструкций данного здания от навесного оборудования; обеспечения Издательством возможности Инвестору по освобождению части земельного участка, указанного в пункте 1.7.1 контракта , прилегающей
г. Кодинск, Красноярский край» в соответствии с технической частью аукционной документации (приложение № 4) и утвержденной заказчиком проектной документацией, а заказчик обязуется принять и оплатить результат данных работ в соответствии с условиями контракта. Согласно пункту 1.3. контракта работы по контракту подрядчик должен начать и завершить в соответствии с предоставленным подрядчиком и утвержденным заказчиком графиком выполнения работ, являющимся его неотъемлемой частью (приложение № 2). В силу пункта 1.6. контракта дата начала выполнения работ – дата подписания контракта ; дата завершения работ – до 10 августа 2010 года. Пунктом 2.1 контракта предусмотрено, что стоимость работ, поручаемых подрядчику по контракту, составляет 73 028 922 рубля, с учетом НДС 18% 11 140 005 рублей 05 копеек. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. В соответствии с пунктом 8.2. контракта за нарушение сроков выполнения работ (этапов работ), установленных контрактом и графиком выполнения работ, а также невыполнение или ненадлежащее выполнение
Согласно пункту 1.2. договора график выполнения работ (приложение № 2) по контракту разрабатывается подрядчиком с учетом нормативной продолжительности выполнения работ и выделенного лимита финансирования на текущий финансовый год с учетом графика освоения капитальных вложений (приложение № 4). На последующие финансовые годы составляется график выполнения работ в соответствии с указанными требованиями, который является приложением к дополнительному соглашению, предусматривающему лимит финансирования на соответствующий финансовый год. В силу пункта 1.4. контракта дата начала выполнения работ – дата подписания контракта ; дата завершения работ – 20 декабря 2009 года. Пунктом 2.1 контракта предусмотрено, что стоимость работ, поручаемых подрядчику по контракту, составляет 470 695 910 рублей, с учетом НДС 18% 71 801 071 рубль 02 копейки. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения (пункт 2.2 контракта). В соответствии с пунктом 8.2. контракта за нарушение сроков выполнения работ (этапов работ), установленных контрактом и графиком выполнения работ, а также невыполнение или
соответствии с предоставленным ООО «Сибстройком» и утвержденным «Дирекцией» графиком выполнения работ, являющимся его неотъемлемой частью (Приложение №2) (п. 1.3). График выполнения работ по настоящему контракту разрабатывается ООО «Сибстройком» с учетом завершения и сдачи «Дирекции» работ в полном объеме в соответствии с п. 1.6 (п. 1.4). Неотъемлемой частью контракта и (или) дополнительного соглашения к нему (приложением) является график гашения аванса и освоения капитальных вложений (Приложение №3) (п. 1.5). Начало и окончание выполнения работ – дата подписания контракта , дата завершения – 01.07.2011(п. 1.6 с учетом Дополнительного соглашения №1 от 18.03.2011). Стоимость работ согласована сторонами в п. 2.1, в том числе указано, что она включает в себя все расходы ООО «Сибстройком», связанные с выполнением условий контракта, в том числе расходы по доставке материалов и оборудования, страхованию, пуско-наладочным работам, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Выполненные работы принимаются «Дирекцией» с учетом предусмотренного проектно-сметной документацией объема на основании предоставленной комплексной исполнительной
месторасположение участка: Республика Хакасия, <...> м восточнее п. Пригорск, а государственный заказчик - создать генеральному подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную контрактом цену. Согласно пункту 2.1 цена контракта составляет 144 690 682 рубля, с учетом НДС и является твердой на весь срок выполнения работ по контракту, поручаемых генеральному подрядчику для выполнения в 2016 году. Пунктами 3.1, 3.2, 3.3 контракта установлено, что датой начала работ по контракту является дата подписания контракта . Работы по контракту должны быть завершены не позднее 15.12.2016. Сроки выполнения работ определяются графиком производства работ (приложение № 2). Пунктом 4.1.9 контракта предусмотрено, что при неоплате генеральным подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 календарных дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №
просрочке оплаты долга, заявитель кассационной жалобы в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил доказательств наличия обстоятельств, которые в силу статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации могли бы свидетельствовать об отсутствии вины Учреждения в несвоевременном исполнении обязательства по оплате электроэнергии. Довод заявителя об обратном направлен на переоценку доказательств по делу, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Вопреки доводу Учреждения дата подписания контракта на электроснабжение не освобождает абонента от исполнения обязательства по оплате фактически потребленной электрической энергии (статья 544 Гражданского кодекса Российской Федерации). Следовательно, абонент также не может быть освобожден по данному основанию от уплаты пеней, начисленных за ненадлежащее исполнение обязательств по оплате поставленного ресурса. Выводы судов первой и апелляционной инстанций сделаны на основе всестороннего и полного исследования материалов дела и им не противоречат. Нормы материального права применены судами первой и апелляционной инстанций правильно. Суд кассационной
требований пункта 9 части 1 статьи 93, части 1 статьи 24 Федерального закона от 5 апреля 2013года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 13 апреля 2020 года и 27 апреля 2020 года заключен контракт № 1 и дополнительное соглашение № 1, соответственно, на поставку товаров с единственным поставщиком ИП ФИО3 Датой, которой определяется событие административного правонарушения, является 14 апреля 2020 года ( дата подписания контракта ). Таким образом, срок давности привлечения к административной ответственности, установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ, по настоящему делу истек 14 апреля 2021 года. Исходя из положений статьи 4.5 и пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ по истечении установленных сроков давности привлечения к административной ответственности вопрос об административной ответственности лица, производство по делу в отношении которого прекращено, обсуждаться не может, возобновление производства по делу недопустимо, так как это ухудшает положение этого
Закона о контрактной системе в сфере закупок с обществом с ограниченной ответственностью «МагаданСтройЭксперт» (далее - ООО «МагаданСтройЭксперт») заключены государственные контракты: - № 69/2017 от 27 ноября 2017 года, предмет контракта: осуществление строительного контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25х8,5 м» в поселке Палатка», выполняемых в соответствии с Государственным контрактом № 12/2017 от 13 июня 2017 года на сумму 99,9 тыс. руб. Начальный срок выполнения работ - дата подписания контракта , конечный срок - 31 декабря 2017 года; - № 70/2017 от 27 ноября 2017 года, предмет контракта: осуществление строительного контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25х8,5 м» в поселке Палатка», выполняемых в соответствии с Государственным контрактом № 12/2017 от 13 июня 2017 года на сумму 99,9 тыс. руб. Начальный срок выполнения работ - дата подписания контракта, конечный срок - 31 декабря 2017 года; - №
сделки подписал заявитель на основании доверенности от 11.01.2014г. №/д. Согласно пункту 6 Приложения 4 Инструкции Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» при заполнении графы 2 раздела 3 паспорта сделки указывается наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат - дата подписания контракта (кредитного договора) или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления. Указание в паспорте сделки даты заключения контракта, а не даты вступления его в силу, по мнению Административного органа, является нарушением установленного порядка оформления паспорта сделки, образующим состав административного правонарушения, установленного частью 6 статьи 15.25 КАП РФ. В ходе проведения Административным органом проверки ОАО «ПО «Кристалл» исправило допущенную неточность и ДД.ММ.ГГГГ оформило паспорт сделки к указанному
