заключения государственного контракта, то есть 01.10.2016г. Согласно п. 10 контракта датой выполнения работ считается дата подписания заказчиком акта сдачи-приемки НИОКР (этапа НИОКР). Согласно п. 11 контракта за 20 дней до окончания НИОКР (то есть до 10.09.2016) исполнитель обязан в письменной форме уведомить заказчика о готовности НИОКР к сдаче. Вместе с уведомлением исполнитель представляет заказчику акт сдачи-приемки с приложением отчетных документов. Письмом от 09.09.2016г. № 56827/17 Минпромторг России уведомил исполнителя о необходимости направления акта инвентаризациирезультатовНИОКР вместе с актом сдачи-приемки работ. Уведомления о готовности к сдаче 4-го этапа НИОКР и отчетные документы (исх. № 225 и № 226 от 08.09.2016г.) поступили заказчику 09.09.2016г. (вх. № МП-130971 и № МП-130945 от 09.09.2016г.). Согласно п. 12 контракта заказчик в 20-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки НИОКР (этапа НИОКР) и отчетных документов, указанных в п. 11 контракта, обязан направить исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.
Вместе с уведомлением Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки с приложением отчетных документов. Письмом от 13.09.2016 № 57411/17 Минпромторг России сообщил Исполнителю о необходимости представления отчетных материалов по НИОКР. Уведомление о готовности к сдаче 4-го этапа НИОКР и отчетные документы (исх. № РЭ-5293 от 23.09.2016) поступили Заказчику 27.09.2016 с нарушением срока, предусмотренного пунктом 11 государственного контракта (вх. № МП-138841 от 27.09.2016). Письмом от 07.10.2016 № 63409/17 Минпромторг России уведомил Исполнителя о необходимости направления Акта инвентаризациирезультатовНИОКР вместе с актом сдачи-приемки работ. Рассмотрение вопроса о принятии представленного Исполнителем отчета по НИОКР было вынесено на рассмотрение Научно-координационного совета (НКС) по вопросам реализации подпрограммы «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». НКС является совещательным органом и образован в целях обеспечения реализации подпрограммы «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Согласно пункту 3 раздела II
правообладателях и правах на созданные в процессе выполнения работ РИД, сведения о регистрации НИОКР. 29.06.2016 на заседании по вопросам реализации подпрограммы (протокол № 2 от 29.06.2016), три члена Объединенной рабочей группы НКС выразили несогласие с принятием результатов НИОКР. В дальнейшем между Сторонами велась официальная переписка по вопросу устранения замечаний Заказчика о несоответствии отчетных материалов НИОКР требованиям государственного контракта и ТЗ. Письмом от 29.11.2016 № 76520/17 Истец направил в адрес Ответчика замечания к акту инвентаризациирезультатовНИОКР . Доработанный акт сдачи-приемки 4 этапа НИОКР направлен в адрес Минпромторга России письмом НИ ТГУ от 23.12.2016 № 33-571 (вх. от 27.12.2016 №МП-191631). Акт сдачи-приемки 4 этапа НИОКР подписан Сторонами 26.12.2016. Таким образом, Исполнителем нарушен срок исполнения 4 этапа государственного контракта на 282 дня. В соответствии с пунктом 40 государственного контракта за нарушение исполнителем срока выполнения этапа НИОКР Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента цены государственного контракта за каждый день просрочки.
штраф в размере 1 641 000 рублей. Таким образом, истец считает, что задолженность ООО «Липерон» перед Минпромторгом России составляет 1 641 000 рублей Отказывая в удовлетворении заявленных требований суд исходит из следующего. После принятия Заказчиком результатов работ (согласно акту сдачи-приемки 5-го этапа НИОКР № 5 от 15.12.2016 г.) Исполнитель предоставлял Заказчику информацию о внедрении полученных результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в производство или их ином использовании: 27.02.2018 г. в адрес Минпромторг России направлены акт инвентаризациирезультатовНИОКР , ведомость инвентаризации результатов НИОКР, перечень РНТД, сохранная расписка (получение Истцом указанных документов подтверждается уведомлением о получении от 01.03.2018 г. (накладная № 1240083566, получатель: экспедиция Минпромторг, сотрудник ФИО1)). Повторно по запросу документы были направлены 19.10.2018 г. (накладная № 54-0383821, получатель 23.10.2018 ФБУ «ГИЛС и НП» - организация, уполномоченная Минпромторг России на сбор информации и отчетности). Таким образом, заявление Истца о непоступлении информации, предусмотренной п. 29 контракта, не соответствует действительности. Истец указал на нарушение
