Изготовление товара по конструкторской документации - гражданское законодательство и судебные прецеденты

радиотехнического оборудования". Как указано судом, оснований для полного освобождения ответчика от неустойки в данном случае не имелось. Судом установлено, что в процессе исполнения контракта ответчик предложил истцу заменить составную часть изделия - блок питания и защиты, изготавливаемые по конструкторской документации. Истец согласился на замену, утвердив изменения в рабочую документацию. Для изготовления блоков, соответствующих новой конструкторской документации, требовалось дополнительное время. Ответчик не мог поставить товар к сроку, предусмотренному контрактом, и обратился к истцу с предложением перенести срок поставки, которое было отклонено. При заключении государственного контракта заказчиком были установлены требования к поставляемому товару (п. 3.1.1): разработчиком данного изделия и конструкторской документации является ОАО "ВНИИР-Прогресс", которое определено заказчиком ответственным держателем конструкторской документации. Таким образом, заказчиком был привлечен соисполнитель ОАО "ВНИИР-Прогресс" путем включения в госконтракт и в конструкторскую документацию требования об изготовлении изделия и покупке изделия по конкретной конструкторской документации. Заказчиком была приостановлена приемка и отгрузка, в связи с тем, что ОАО "ВНИИР-Прогресс"

изготовлению и конструктивному исполнению» - изготовление оборудования начинать только после согласования КД с Проектировщиком и Заказчиком. Таким образом, Истец понимал, что для первоначальной общей оценки объема, стоимости и сроков поставки Товара будет достаточно информации Опросного листа 173917/0046Д-125-905107/2-ТХ-ОЛ и Требования к изготовлению и конструктивному исполнению, но правильное изготовление Товара требует разработки КД, в которой указываются детальные конструктивные решения. На момент выставления оферты, заключения и подписания Договора Ответчик учел общую техническую информацию, согласно п.3.1 Договора, которая была необходима для общего определения сроков поставки, стоимости и качества Товара. Если бы информации в технических требованиях было бы достаточно, то для изготовления Товара не потребовалось бы изготовление конструкторской документации . В соответствии со Спецификацией (Приложением № 8.1) к Договору, срок поставки60 календарных дней с момента подписания Договора с возможностью досрочной поставки. Но, в соответствии с п.6.1. Дополнения № 5 к Приложению № 9 к Договору «Требования к изготовлению и конструктивному исполнению» - изготовление оборудования начинать

ее неотъемлемой частью (п. 6.1.). Таким образом, по результатам заключения договора на основании указанной закупочной процедуры предполагалась разработка исполнителем технического задания, рабоче-конструкторской документации (далее РКД), создание и поставка оборудования в соответствии с общими требованиям технического задания от 28.03.2017 № 25-65-04/0180дсп. Между Федеральным государственным унитарным предприятием «Горно-химический комбинат» и обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Сосны» заключен договор от 02.07.2018 № 3/24-2018/2018/5 на разработку, изготовление и поставку товара (оборудования) (далее - договор), на основании которого Исполнитель обязуется на условиях договора выполнить комплекс работ по разработке конструкторской документации , изготовлению и поставке товара, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно условиям договора (п. 1.1 договора). Наименование товара, его количество, требования к качеству, технические характеристики, цена товара, срок поставки товара, срок гарантии качества на товар указаны в Графике поставки товара (приложение № 1) к договору. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарно-транспортной накладной, подписанной Заказчиком при поступлении товара на склад

№0519100000111000164-3 оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от 09.12.2011) (далее – конкурс) между ФГУП «ГХК» (заказчик) и ОАО «СвердНИИхиммаш» (исполнитель) заключен договор на разработку, изготовление и поставку камер для государственных нужд №20-20-11 (далее – договор). В соответствии с пунктом 2.1 договора исполнитель по заданию заказчика обязался выполнить комплекс работ по разработке конструкторской документации, изготовлению и поставке камер (далее – товар, (оборудование)) и передать результат работ заказчику. Согласно пункту 2.2 договора наименование и номенклатура товара (оборудования) и работ, их количество, сроки выполнения (поставки) определяются Спецификацией (Приложение №1 к договору), технические и качественные показатели товара (оборудования) – Техническими требованиями (Приложение №2 к договору). При этом: начальный срок выполнения работ – дата подписания настоящего договора; конечный срок выполнения работ: по разработке конструкторской документации - 225 дней от даты заключения договора, по изготовлению и поставке товара (оборудования) - 583 дня от даты заключения договора. В соответствии с пунктами 3.1, 3.3, 3.4

конкурса в электронной форме (протокол от 03.12.2012 №031212/6781с/2) между Федеральным государственным унитарным предприятием «Горно-химический комбинат» (заказчик) и закрытым акционерным обществом «Альянс-Гамма» (исполнитель) заключен договор на разработку, изготовление и поставку нестандартизированного оборудования от 18.12.2012 №2408/20-2012. В соответствии с пунктом 2.1 договора исполнитель по заданию заказчика обязуется выполнить комплекс работ по разработке конструкторской документации, изготовлению и поставке нестандартизированного оборудования (далее – товар (оборудование) и передать результаты работ заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Пунктом 2.2 договора предусмотрено, что наименование и номенклатура товара (оборудования) и работ, их количество, сроки выполнения (поставки) определяются спецификацией (приложение №1 к настоящему договору), технические и качественные показатели оборудования - техническими требованиями (приложение №2 к договору). Начальный срок выполнения работ установлен сторонами с даты подписания настоящего договора. Разработка конструкторской документации по позициям Спецификации предусмотрена сторонами не позднее 360 дней с даты заключения договора. Изготовление, поставка и шеф-монтаж оборудования по позициям Спецификации не позднее 670 дней с

Цена договора установлена в пункте 3.1 и составляет 325 815 000 рублей с НДС, включая в себя: стоимость разработки конструкторской документации – 82 173 164 рубля 92 копейки с НДС; стоимость поставляемого товара (оборудования) – 243 309 051 рубль 48 копеек с НДС (из которой изготовление и поставка товара (оборудования) – 242 904 051 рубль 48 копеек с НДС, выполнение шефмонтажных работ – 405 000 рублей с НДС); - стоимость пуско-наладочных работ – 332 783 рубля 60 копеек с НДС (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 21.11.2011). К обязанностям исполнителя, в силу пункта 5.1 договора, отнесены в числе прочего: - разработка конструкторской документации на товар (оборудование) и согласование ее с заказчиком (пп. 5.1.1); - изготовление товара (оборудования) в соответствии с конструкторской документацией, разработанной исполнителем и согласованной заказчиком (пп. 5.1.2); - выполнение указаний заказчика, представленных в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в конструкторскую документацию,