части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации сброшюрованные, пронумерованные, с заполненными титульными листами общий и специальные журналы, предназначенные для учета выполнения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, посредством скрепления журнала печатью, проставления регистрационной надписи с указанием номера дела и внесения информации в карточку регистрации общих и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства по образцу, приведенному в приложении № 7 к настоящему Порядку. Карточка регистрации общих и специальных журналов , в которых ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства включается (подшивается) в дело. На запрос истца о предоставлении информации касающейся журналов, зарегистрированных в Сибирском управлении Ростехнадзора по объекту «Обустройство Карайского нефтяного месторождения Кустовая площадка № 3», Сибирское управление Ростехнадзора направило письмо от 24.11.2020 № 344-7622 с приложением карточки № 364 регистрации общих и специальных журналов работ (л.д. 144-148). Согласно карточки регистрации общих и специальных журналов работ № 364,
на основании ч. 5 ст. 52 ГрК РФ сброшюрованные, пронумерованные, с заполненными титульными листами общий и специальные журналы, предназначенные для учета выполнения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, посредством скрепления журнала печатью, проставления регистрационной надписи с указанием номера дела и внесения информации в карточку регистрации общих и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства по образцу, приведенному в приложении № 7 к настоящему Порядку. Карточка регистрации общих и специальных журналов , в которых ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства включается (подшивается) в дело. По окончании соответствующего журнала застройщиком или техническим заказчиком в орган государственного строительного надзора для регистрации представляется новый журнал с пометкой, указывающей на порядковый номер журнала, который регистрируется в порядке, установленном настоящим пунктом. При этом на основании п. 13.12 договора строительного подряда от 27.12.2016 №643Р2016 обязанность поддерживать в актуальном виде полный комплект исполнительной документации объектов строительства
при осуществлении государственного строительного надзора, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому, и атомному надзору от 26 декабря 2006 года N 1130 (РД-03-2006)1 регистрации подлежат полученные на основании части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации сброшюрованные, пронумерованные, с заполненными титульными листами общий и специальные журналы, предназначенные для учета выполнения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, посредством скрепления журнала печатью, проставления регистрационной надписи с указанием номера дела и внесения информации в карточку регистрации общих и специальных журналов , в которых ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства по образцу, приведенному в приложении № 7 Порядка формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора. Общий журнал работ является первичным производственным документом, в котором фиксируются все этапы и операции строительства объекта, сроки, качество выполнения, условия производства и ответственных за это лиц. Исходя из содержания ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта. 15) В нарушение части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в части обязанности лица, осуществляющего строительство, представлять органам государственного строительного надзора необходимую документацию, при проведении проверки при окончании строительства не представлены журналы работ в общем количестве 5 штук, занесенные и зарегистрированные в период с 17.02.2021 по 18.02.2021 в карточку регистрации общих и специальных журналов , в которых ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, согласно «Приложению 7» к Порядку формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора, утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1130: – общий журнал работ; – журнал бетонных работ; – журнал сварочных работ; – журнал по гидроизоляции, антикоррозионной защите, окраске стальных конструкций; – журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов,
