Момент окончания выполнения проектных работ - гражданское законодательство и судебные прецеденты

По условиям пункта 4.2 контракта начало работ – с момента его заключения, окончание – 31.07.2017. Согласно пункту 4.3 контракта сроки выполнения этапов (начало и окончание работ) определяются календарным планом (приложение № 3 к контракту). Дата окончания выполнения работ, а также даты окончания выполнения этапов работ указанные в календарном плане (приложение № 3 к контракту) являются датами, исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков производства работ (пункт 4.4 контракта). Пунктом 7.7 контракта установлена ответственность подрядчика за нарушение установленных сроков. Приложением № 3 к контракту в редакции дополнительного соглашения от 23.09.2018 № 3 установлено, что первый этап работ (сбор исходных данных, инженерные изыскания, вариантное проектирование) должен быть окончен 31.10.2016, второй этап работ (подготовка и согласование документации по планировке территории, подготовка проектно-сметной документации) должен быть окончен 31.03.2017, а третий этап работ (получение положительных заключений государственной экспертизы по проверке результатов инженерных изысканий, проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости и передача

выполнения работ, предусмотренных п.1.1.3 договора (строительно-монтажные работы): начало работ - через 30 календарных дней с момента подписания договора (18.11.2013), окончание работ - через 180 дней с момента подписания договора (16.04.2014). Из указанного пункта договора следует, что проектные работы подрядчик вправе был завершить 17.12.2013, в то время как уже с 18.11.2013 обязан был приступить к строительно-монтажным работам. Между тем из пояснений сторон, данных при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, следует, что до момента окончания выполнения проектных работ и их согласования с заказчиком подрядчик не мог приступить к строительно- монтажным работам. Проанализировав указанное условие договора, с учетом пояснений сторон, суды пришли к выводу о том, что договором предусмотрено заведомо неисполнимое условие о сроке начала строительно-монтажных работ – еще до сдачи заказчику проекта. В силу пункта 2 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Поскольку

здания и разработка наружного освещения» (далее - Проектная документация) в составе, определенном Техническим заданием (далее - проектные работы), и передать результат выполненных проектных работ заказчику (пункт Заказчик обязуется принять разработанные в соответствии с Техническим заданием Проектную документацию и оплатить выполненные подрядчиком проектные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором (пункт 1.2.). Общая стоимость проектных работ составляет 150 000 руб. (пункт 2.1.). В соответствии с пунктом 3.4. договора в течение 5 (пяти) дней с момента окончания выполнения проектных работ подрядчик представляет заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ, который заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от подрядчика подписывает либо возвращает указанный акт в тот же срок с письменным мотивированным отказом от подписания. При отсутствии письменного мотивированного отказа от подписания акта о приемке выполненных работ в течение 5 (пяти) банковских дней с момента вручения акта, работы считаются принятыми без каких-либо претензий, а акт о приемке выполненных работ

здания и разработка наружного освещения" (далее - Проектная документация) в составе, определенном Техническим заданием (далее - проектные работы), и передать результат выполненных проектных работ заказчику (пункт Заказчик обязуется принять разработанные в соответствии с Техническим заданием Проектную документацию и оплатить выполненные подрядчиком проектные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором (пункт 1.2.). Общая стоимость проектных работ составляет 150 000 руб. (пункт 2.1.). В соответствии с пунктом 3.4. договора в течение 5 (пяти) дней с момента окончания выполнения проектных работ подрядчик представляет заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ, который заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от подрядчика подписывает либо возвращает указанный акт в тот же срок с письменным мотивированным отказом от подписания. При отсутствии письменного мотивированного отказа от подписания акта о приемке выполненных работ в течение 5 (пяти) банковских дней с момента вручения акта, работы считаются принятыми без каких-либо претензий, а акт о приемке выполненных работ

29.01.2018, согласно которому истец должен выполнить проектные работы на основании технического задания ответчика, а последний должен был принять эти работы и оплатить. Пунктом 2.2 договора стороны согласовали порядок оплаты стоимости проектных работ: аванс в размере 30 % от общей стоимости договора ответчик должен оплатить в течение трех рабочих дней после подписания договора, остальные 30 % после сдачи проектной документации ответчику для рассмотрения и оставшиеся 40 % в течение трех рабочих дней с момента окончания выполнения проектных работ , при наличии подписанного сторонами без замечаний акта о приемке выполненных работ. Ответчик платежным поручением № 193 от 23.03.2018 перечислил денежные средства истцу в размере 147 000 руб. Истцом, принятые на себя обязательства по договору № 007-ПИР-2018 на выполнение проектных работ от 29.01.2018, были выполнены, результат выполненных работ был передан ответчику. Последним данный факт не опровергался, более того принятие выполненных работ и передача данных работ в дальнейшем на экспертизу третьему лицу ответчиком

договору) принял на себя обязательство по разработке проектной документации по объекту: «Производственный корпус по сборке средств измерения электроэнергии и щитового оборудования с административными помещениями в составе, определенном техническим заданием, и передать результат выполненных проектных работ заказчику. Согласно пункту 2.1 договора общая стоимость проектных работ составляет 800 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 122 033, 89 руб. Пунктом 3.5 договора стороны установили, что в течение 5 (пяти) дней с момента окончания выполнения проектных работ подрядчик представляет Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ, который заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от подрядчика подписывает либо возвращает указанный акт в тот же срок с письменным мотивированным отказом от его подписания. Дополнительным соглашением №1 от 20.03.2019 (пункт 2.1.1) стороны добавили оплату в размере 75 000 рублей, в том числе НДС 20% - 12 500 рублей, а также определили дату начала работ - 03 мая