работ на объекте и приостановления работ в порядке ст. 716 ГК РФ по этому основанию не представлено. Условия контракта также не предусматривают возможность приостановления выполнения работ в связи с невыплатой аванса. В соответствии с п. 12.4. контракта сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 2 дней с момента наступления известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении указанных обязательств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. Пунктами 1, 2 ст. 716 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении, в том числе, не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Подрядчик, не предупредивший заказчика об указанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре
настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: пожара, наводнения, землетрясения, эмбарго и т.п., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора и исполнение обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. По п. 11.2 сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательства по договору обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств в течение 10 дней с момента их наступления. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. Согласно п. 11.3 договора надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить свидетельства соответствующих Торговых палат, если только само обстоятельство не препятствует получению соответствующего свидетельства. Если эти обстоятельства будут длиться более 3-х месяцев, то стороны вправе заключить соглашение о расторжении договора и произвести расчеты (п.11.4). Установление наличия «непреодолимой силы», освобождающей от взыскания неустойки по договору, входит в компетенцию суда, в связи с чем
периода просрочки, ответчиком не представлено. Сведений о заключении сторонами дополнительного соглашения к договору, предусматривающего продление сроков выполнения работ ввиду обстоятельств непреодолимой силы (пункты 9.2, 9.3 договора), в деле не имеется. Доказательства обращения ответчика к истцу с предложением о заключении данного соглашения отсутствуют. В силу пункта 9.2 договора сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана известить другую сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств в течение пяти календарных дней. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. В данном случае в деле отсутствуют доказательства своевременного извещения Компанией истца о наличии обстоятельств, не зависящих от воли Субподрядчика и препятствующих своевременному выполнению работ. Как верно отметил суд, представленные ответчиком справки ФГБУ «Северное УГМС» от 27.07.2020 о погодных условиях в г. Северодвинске Архангельской области за период с 25.09.2018 по 01.05.2019 датированы 13.07.2020 и 27.07.2020, т.е. данные справки составлены в ответ на запросы Подрядчика
Апелляционным судом не принимаются в качестве основания исключающего факт технологического простоя в период с 05.02.2018 по 16.03.2018 доводы ответчика о не предоставлении арендодателем водителя (экипажа) в период с 05.02.2018. Согласно п. 5.5 договора сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по договору, обязана сообщить о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств в письменной форме немедленно, однако не позднее 3 дней с даты их наступления, а также доказать их существование достоверными документами. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. Между тем, доказательств сообщения истцу о невозможности использовать технику по причине отсутствия водителя (экипажа), материалы дела не содержат. Представленный ответчиком в материалы дела отзыв на претензию от 31.03.2018 № 928 (л.д. 102-103), таким доказательством не является, поскольку о невозможности использовать технику по причине отсутствия водителя (экипажа) арендатор известил арендатора несвоевременно. Доводы подателя жалобы о том, что судом первой инстанции, для подтверждения факта отсутствия
при возникновении аварийных ситуаций, произошедших вследствие чрезвычайного природного явления, связанных с возможным повреждением силового оборудования и угрозой жизни людей. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна немедленно после возникновения подобных обстоятельств уведомить о них другую Сторону в письменном виде (телеграммой, заказным письмом, или иным способом, гарантирующим доставку корреспонденции и фиксацию времени ее получения), а также уведомить другую Сторону о прекращении таких обстоятельств в течение 3 (трех) рабочих дней после их прекращения. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить документальные свидетельства (справки) уполномоченных органов Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, либо иных уполномоченных органов власти, либо сертификаты (свидетельства, заключения) торгово-промышленной палаты». Редакция данного пункта, предложенная ответчиком, гласит: «Стороны не несут ответственность за перерывы в энергоснабжении, произведенные по команде ЦПУ ЕЭС России, в результате стихийных
результате обстоятельств непреодолимой силы объекту содержания был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую сторону в 2-х дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения ремонтных работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становиться его неотъемлемой частью настоящего контракта, либо инициировать процедуру расторжения контракта. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. 9.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. ДД.ММ.ГГГГ в адрес Забайкальского УФАС России поступила жалоба заявителя ООО «Контракт» на нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №44-ФЗ «О контрактной системе
актов органов государственной власти РФ, если эти обстоятельства возникли после подписания договора и непосредственно повлияли на исполнение договора. Срок исполнения обязательств по сметам отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору в силу обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно с момента их наступления известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. В случае необоснованной задержки установленных договором и календарным планом к сметам сроков перечисления оплаты выполненных работ заказчик выплачивает подрядчику пеню в размере 10% от подлежащей оплате суммы за каждый день задержки, но не более 3% от стоимости работ по смете. В случае не обеспечения установленных календарным планом сроков окончания работ по вине подрядчика им уплачивается пеня в размере 10% от стоимости работ, за
влияние и за возникновение которых она не несет ответственности. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и/или их последствия. При наступлении указанных обстоятельств, сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна известить другую сторону о наступлении/прекращении действия таких обстоятельств в течение 10 (десяти) рабочих дней в письменном виде с приложением соответствующих свидетельств или документов. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права считать их определенной причиной невыполнения условий настоящего договора. 23 августа 2018 г. между ООО «Теплостен-Самара» и ООО СК «Стройресурс» заключен договор № 1 уступки прав требований по договору долевого участи в строительстве 4-х секционного многоквартирного жилого дома с обвалованным и подземным паркингами, расположенного по адресу: адрес № 128 от 10 августа 2018 г., согласно которого ООО «Теплостен-Самара» уступает, а ООО СК «Стройресурс» принимает в полном объеме права требования,
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств; форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные и непредотвратимые события, такие как стихийные бедствия и другие действия непреодолимой силы (п. 5.1). Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана сообщить о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств в течение двух рабочих дней с момента их наступления (прекращения), в письменной форме с подтверждением соответствующего государственного органа; несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает виновную сторону права ссылаться на эти обстоятельства в будущем (п. 5.2). Материалами дела подтверждено заключение ** ** ** между ЧОУ ПО «Автошкола № 1» и ФИО2 договора на оказание платных образовательных услуг на обучение по программе «Водитель транспортных средств категории «...» с 05.03.2018 по 27.04.2018, стоимость обучения составляет 25600 руб. Истцом в обоснование заявленных требований представлены также копии: .... Из материалов дела также следует, что ФИО2 окончил курс обучения по программе
ответственности за частичное или неполное исполнение обязательств по данному договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательства по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали подобные обстоятельства. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана в письменном виде известить другую сторону о наступлении подобных обстоятельств не позднее 10 дней с момента их наступления. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. В случае действия данных обстоятельств более одного месяца, каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, в этом случае ни одна из сторон не имеет права на возмещение убытков другой стороной. В судебном заседании представитель истца не отрицала тот факт, что ФИО2 сообщала им о хищении оборудования, в ее адрес направлялись документы для предоставления в правоохранительные органы. При этом самостоятельно собственник оборудования не предпринимал
