неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательства. Суд находит обоснованным довод ответчика о высоком размере неустойки, что в частности подтверждается нарушением баланса интересов сторон по договору, выразившееся в несимметричном, многократно отличающемся размере ответственности за нарушение обязательств. В соответствии с п. 10.2 договора в случае нарушения субподрядчиком сроков исполнения обязательств по договору, предусмотренных п.п. 5.1 и 5.3 договора, субподрядчик обязуется уплатить проектировщику неустойку в размере 1/180 ( одна сто восьмидесятая ) ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату уплаты неустойки, от стоимости договора, указанной в пункте 3.1, за каждый день просрочки. Таким образом, за нарушение сроков выполнения работ ответственность истца не могла превысить двойной ставки рефинансирования Банка России, тогда как ответственность ответчика определена в размере 0,1%, что в три раза больше, чем ответственность Субподрядчика. Указанное обстоятельство свидетельствуют о несимметричности санкций за нарушение условий договора и, соответственно, о злоупотреблении правом со стороны истца. Неустойка
начисленная в соответствии с пунктом 18.1.15 договора в связи с повторной выдачей предписания надзорными органами по ранее зафиксированным нарушениям, 588 936,36 руб. - повременная неустойка, начисленная на основании пункта 18.1.28 договора за нарушение обязательства по возврату денежных средств (неотработанного аванса), начисленная на сумму долга в размере 10 954 124, 96 руб. за период просрочки с 22.05.2021 по 27.10.2021, с дальнейшим начислением с 28.10.2021 по день фактической оплаты долга, исходя из расчета 1/180 ( одна сто восьмидесятая ) ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки, 3 165 663,60 руб. – неустойка, начисленная на основании пункта 18.1.31 договора за период с 21.12.2019 по 14.05.2021, 204 587,50 руб. - неустойка, начисленная на основании пункта 18.1.33 договора. 11.04.2022 в Арбитражный суд Томской области поступило ходатайство АО «Волгогаз» о принятии обеспечительных мер по делу в виде наложения ареста на денежные средства ООО «ГарантРегионСтрой» (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковский
начисленная в соответствии с пунктом 18.1.15 договора в связи с повторной выдачей предписания надзорными органами по ранее зафиксированным нарушениям, 1 060 202,36 руб. - повременная неустойка, начисленная на основании пункта 18.1.28 договора за нарушение обязательства по возврату денежных средств (неотработанного аванса), начисленная на сумму долга в размере 19 719 599.,58 руб. за период просрочки с 22.05.2021 по 27.10.2021 с дальнейшим начислением с 28.10.2021 по день фактической оплаты долга, исходя из расчета 1/180 ( одна сто восьмидесятая ) ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки, 7 872 808,59 руб. – неустойка, начисленная на основании пункта 18.1.31 договора за период с 01.06.2020 по 14.05.2021, 728 040,04 руб. - неустойка, начисленная на основании пункта 18.1.33 договора. Определением от 12.07.2021 исковое заявление принято, в отдельное производство выделены исковые требования о взыскании 28 563 568,54 руб., из которых: 19 719 599,58 руб. - денежные средства, внесенные в качестве аванса по договору субсубподряда №
установленного пунктом 2.10.1 Договора страхования размера безусловной франшизы (2 000 000 российских рублей) на дату предъявления Иска составляет 36 403 000,55 - 2 000 000 - 11 338 291,43 = 23 064 709 (двадцать три миллиона шестьдесят четыре тысячи семьсот девять) российских рублей 12 копеек. В соответствии с пунктом 7.11.6. Договора страхования, в случае просрочки исполнения Страховщиком обязательств по выплате страхового возмещения Страхователь вправе требовать от Страховщике уплаты неустойки в размере 1/180 ( одна сто восьмидесятая ) ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату уплаты неустойки, от общей суммы страхового возмещения за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств. Страховщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Страхователя (Выгодоприобретателя). При этом, в соответствии с пунктом 7.11.5 Договора страхования, если иное не согласовано Сторонами, в случае расследования обстоятельств
оплаты выполненных работ. В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. В силу пункта 8.2. Договора за просрочку оплаты выполненных работ (этапов работ) Субподрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/180 ( одна сто восьмидесятая ) ключевой ставки Банка России, действующей на дату уплаты неустойки от стоимости просроченного к уплате платежа за каждый день просрочки. Согласно расчету, представленного Истцом, неустойка по данному договору составляет 93 780, 56 руб. за период с 12.05.2020 по 18.02.2021 г. Расчет пени судом проверен, в отсутствие контррасчета, признан обоснованным. Учитывая изложенное, задолженность Ответчика по оплате за фактически выполненные и принятые работы подлежит взысканию в судебном порядке, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.
Арендодатель принял Имущество: нежилые помещения (магазин), количество этажей 3, в том числе 1 подземный, общей площадью 195,1 м2, с кадастровым №, расположенный по адресу: <адрес>, в соответствии с Техническим паспортом. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность Ответчика перед ПКГУП «Автовокзал» по Договору аренды недвижимого имущества по лоту № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 695 142,74 руб. В соответствии с п.8.1 Договора Арендатор уплачивает Арендодателю за нарушение сроков внесения арендной платы, иных платежей - неустойку в размере одной сто восьмидесятой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от просроченной суммы за каждый день просрочки. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер неустойки, начисляемой в соответствии с п.8.1 Договора, составляет 80 972,19 руб. В силу п.65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 07.02.2017) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу ст.330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения
