договора подряда выполнены одной и той же печатью, учитывая, что стороны в дополнительном соглашении от 19.08.2019 № 5 согласовали срок окончания выполнения работ не позднее 31.10.2019, суды признали необоснованным начисление и удержание генподрядчиком неустойки за просрочку подрядчиком выполнения работ в сумме 25 329 663 руб. 67 коп. Ввиду не представления доказательств в обоснование начисления подрядчику штрафа в размере 200 000 руб. за нарушение требований по безопасности строительства, культуре производства и охране труда (отсутствие ограждения опасных зон без производства работ) в отсутствие вины подрядчика, суды признали необоснованным удержание генподрядчиком штрафа в названном размере из суммы задолженности. Исходя из отсутствия оснований для начисления генподрядчиком неустойки и штрафа, а также отсутствия доказательств исполнения обязательств генподрядчика по оплате принятых работ на сумму 31 047 774 руб. 23 коп., признав при этом обоснованным прекращение зачетом от 11.02.2020 обязательства на сумму 2 994 195 руб. 44 коп. в виде компенсации расходов генподрядчика на коммунальные ресурсы
Западно-Сибирского округа от 04.02.2021 указанные судебные акты оставлены без изменения. Предприниматель просит обжалуемые судебные акты отменить, ссылаясь на допущенные, по его мнению, нарушения норм материального и процессуального права. Исходя из доводов жалобы оснований для ее удовлетворения не установлено. Как следует из судебных актов, основанием для привлечения к ответственности послужил выявленный административным органом факт нарушения предпринимателем правил благоустройства, а именно: не произведена очистка от снежных навесов, наледи, сосулек крыши козырьков, карнизов здания, не выполнено ограждение опасных зон сигнальными лентами. Статьей 8.22 Закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» предусмотрена административная ответственность за нарушение требований, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в области благоустройства. Оценив представленные доказательства, руководствуясь положениями Правил благоустройства территории города Новосибирска, утвержденных решением Городского совета Новосибирска от 27.09.2017 № 469, суды пришли к выводу о наличии в действиях предпринимателя состава вмененного административного правонарушения. Процедура и срок давности привлечения к ответственности соблюдены.
совершения Учреждением административного правонарушения, выразившегося в нарушении требований к зимней уборке объектов благоустройства и элементов благоустройства, в том числе неосуществление мероприятий по удалению снега и наледи, погрузке, вывозу и размещению в специально оборудованных местах снега и скола, образовавшегося в процессе удаления наледи, очистке кровель и иных поверхностей объектов от снега и наледи, а именно: не произведены работы по очистке кровли здания от наледи, сосулек; здание граничит с тротуаром, по которому осуществляется движение пешеходов, ограждение опасной зоны отсутствует. По факту выявленного нарушения составлен протокол об административном правонарушении № 93954 от 15.12.2021. Постановлением ГАТИ от 20.12.2021 № 6595 о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении № 93954 от 15.12.2021 Учреждение признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного пунктом 5 статьи 20 Закона № 273-70, с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Не согласившись с указанным постановлением Инспекции, Учреждение оспорило его в арбитражном суде. Суд первой
производства работ. Пунктом 12.8. договора предусмотрено право Заказчика в одностороннем порядке отказаться от договора. 30.03.2017г. Заказчик принял решение об одностороннем отказе от договора, сославшись на ст. 715 Гражданского кодекса РФ, в связи с нарушением Подрядчиком сроков выполнения работ, а также нарушением условий контракта: допущено некачественное выполнение работ; не выполнены мероприятия по безопасности и охране труда; строительные материалы складируются с нарушением нормативов; исполнительная документация не представляется; не ведутся журналы по форме КС-6а, не установлено ограждение опасной зоны ; строительная площадка захламлена строительным мусором. Подрядчик, не согласившись с решением Заказчика об одностороннем отказе от договора, обратился в арбитражный суд с настоящим иском. Согласно статьям 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его
обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке. Как следует из материалов дела, специалистом ГАТИ 18.05.2017 и 22.05.2017 по адресу: г. Санкт-Петербург, <...> от Заводского пр., д. 1, лит. А до булл. Трудящихся, д. 4, лит. А, выявлено административное правонарушение, выразившееся в отсутствии ограждения зоны производства работ по ордеру ГАТИ сроком до 31.05.2017: траншея засыпана, благоустройство не восстановлено, в зоне работ в газоне просадка, глубина просадки составляет от 40 до 50 см., ограждение опасной зоны отсутствует (протоколы осмотра с приложением фототаблицы, схемы фотофиксации от 18.05.2017 и 22.05.2017). В отношении Общества составлен протокол от 22.05.2017 об административном правонарушении №44146. Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, протокол от 22.05.2017, ГАТИ вынесло постановление от 07.07.2017 №2137, в соответствии с которым Общество признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена пунктом 3 статьи 14 Закона № 273-70 с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 70 000 рублей. Посчитав
жалоба рассмотрена судом в порядке статьи 272.1 АПК РФ без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам. Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверена в апелляционном порядке. Как следует из материалов дела, 28.02.2018 специалистом ГАТИ в присутствии двух понятых проведен осмотр территории, прилегающей к зданию по адресу: Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, дом 10, лит. А, в ходе которого установлено, что по указанному адресу не выполнены работы по очистке кровли здания от наледи и сосулек, ограждение опасной зоны выполнено из сигнальной ленты (протокол осмотра от 28.02.2018 с приложением схемы осмотра и фототаблицы). 05.03.2018 специалистом ГАТИ в присутствии двух понятых проведен повторный осмотр, по результатам которого установлено, что по указанному адресу не выполнены работы по очистке кровли здания от наледи и сосулек, ограждение опасной зоны выполнено из сигнальной ленты (протокол осмотра от 05.03.2018 с приложением схемы осмотра и фототаблицы). По данному факту Инспекцией составлен протокол об административном правонарушении № 94087 от 05.03.2018
А кад. № 78:07:0003154:1086. выразившегося в нарушении требований к зимней уборке объектов благоустройства и элементов благоустройства, в том числе неосуществление мероприятий по удалению снега и наледи, погрузке, вывозу и размещению в специально оборудованных местах снега и скола, образовавшегося в процессе удаления наледи, очистке кровель и иных поверхностей объектов от снега и наледи, а именно: не произведены работы по очистке кровли здания от наледи, сосулек; здание граничит с тротуаром, по которому осуществляется движение пешеходов, ограждение опасной зоны отсутствует. 15.12.2021 специалистом ГАТИ проведен осмотр территории, расположенной по вышеуказанному адресу, в результате которого зафиксированы указанные нарушения путем составления протокола осмотра. По факту выявленного нарушения составлен протокол об административном правонарушении № 93958 от 15.12.2021. Постановлением ГАТИ от 20.12.2021 № 6609 о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении № 93958 от 15.12.2021 Учреждение признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного пунктом 5 статьи 20 Закона № 273-70, с назначением административного наказания в виде
дренажных и обводных линий. Дренажные линии и воздушники, сообщающиеся непосредственно с атмосферой, открываются, не организовал отделение заглушками или отсоединение котла КВ -300МТ от трубопроводов; п. 58 «Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок», согласно которому при обнаружении свищей в трубах, паропроводах, коллекторах, питательных трубопроводах, в корпусах арматуры работников необходимо срочно увести в безопасное место, опасная зона должны ограждаться и должны вывешиваться таблички: "Осторожно! Опасная зона”, после обнаружения неисправности котла КВ-300МТ не организовал ограждение опасной зоны , вывешивание плакатов или знаков безопасности, не обеспечил вывод людей из помещения, в котором находилось аварийное оборудование; п. 66 «Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок», согласно которому не допускается эксплуатировать тепловые энергоустановки, если манометр не опломбирован, истек срок поверки манометра, не обеспечил проведение очередной поверки манометра установленного на котле КВ-300МТ, допустил эксплуатацию котла КВ-300МТ с не опломбированным манометром, у которого истек срок поверки; п. 75 «Правил по охране труда при эксплуатации
машины на базе трактора. При проведении указанных работ будет использоваться специальная техника и механизмы, требующие соблюдения специальных правит техники безопасности. Из ответа административного ответчика № 01-64-6573/18-0-2 от 06.07.2018 года следует, что по информации, полученной от администрации Центрального района Санкт-Петербурга, в настоящее время по заявленному маршруту шествия производятся следующие работы: ул. Чайковского, д. 4, лит. А в соответствии с ордером ГАТИ № 5572-2018 от 12.04.2018 подрядной организацией ООО «СКАМПИР» установлены строительные леса, оборудовано временное ограждение опасной зоны . Срок окончания работ: 14.10.2018; ул. Чайковского, д.28, лит. А в соответствии с ордером ГАТИ № 6638-2018 от 14.05.2018 подрядной организацией АО «Ремфасад» установлены строительные леса, оборудовано временное ограждение опасной зоны. Срок окончания работ: 15.05.2019; ул. Чайковского, д.42, лит. А подрядной организацией НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» организовано временное складирование строительных материалов. Сроки окончания работ: 20.09.2018 (Ордер ГАТИ № 7262-2018 от 30.05.2018); ул. Чайковского, д.36, лит. А подрядной организацией ООО «К-Ресурс С-3»
01-64-8639/18-0-1 от 10.09.2018 года следует, что по информации, полученной от администрации Центрального района Санкт-Петербурга, в настоящее время по заявленному маршруту шествия производятся следующие работы: по ул. Чайковского, д. 2/7 подрядной организацией ООО «ТВК-Инжиниринг» организовано временное складирование строительных материалов. Сроки окончания работ: 14.10.2018. Ордер ГАТИ № 9017-2018 от 20.07.2018); по ул. Чайковского, д.4, лит. А в соответствии с ордером ГАТИ № 5572-2018 от 12.04.2018 подрядной организацией ООО «СК АМПИР» установлены строительные леса, оборудовано временное ограждение опасной зоны . Срок окончания работ: 14.10.2018; по ул. Чайковского, д. 18 подрядной организацией ООО «УНР-698» проводятся земляные работы по прокладке инженерных сетей. Срок окончания работ продлен до 28.09.2018. (Ордер ГАТИ № 8019-2018 от 30.06.2018); по ул. Чайковского, д.22, лит. А подрядной организацией ООО «Росэнергосистемы» проводятся земляные работы по прокладке инженерных сетей. Срок окончания работ: 15.10.2018. (Ордер ГАТИ № 10233-2018 от 04.09.2018); по ул. Чайковского, д.28, лит. А в соответствии с ордером ГАТИ № 6638-2018
