и обществом заключено дополнительное соглашение № 2 к муниципальному контракту (далее – дополнительное солашение), пункт 3.6 которого изложен в следующей редакции: «Общая сумма произведенного авансирования не может быть более 30 % от суммы контракта, предусмотренной в пункте 2.1 контракта. Предоставление аванса является целевым, и подрядчик обязан использовать полученные средства только для выполнения работ по контракту. Заказчик вправе в любое время потребовать от подрядчика предоставления документов, подтверждающих целевое использование авансовых средств, а именно: отчет об использовании авансовых платежей ; надлежащим образом заверенные копии договоров, заключенных подрядчиком с поставщиками на поставку оборудования, материалов, изделий, а также копии договоров, заключенных между подрядчиком и иными подрядными организациями на выполнение соответствующих работ; счета на оплату оборудования, материалов, выставленные подрядчику; платежные поручения на оплату оборудования и материалов; товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение оборудования и материалов; фотографии, подтверждающие прибытие и размещение строительных материалов и оборудования на строительной площадке. По усмотрению заказчика могут быть истребованы иные документы, подтверждающие
мотивам, изложенным в отзыве. Законность и обоснованность обжалуемого решения проверены в апелляционном порядке. Как следует из материалов дела, ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» (Заказчик) и ООО «Спецпроект» (Подрядчик) заключили Договор. Согласно п. 5.1.1. Договора Подрядчик обязан использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм авансовых платежей на выполнение работ по Договору. В целях подтверждения целевого расходования авансовых платежей Подрядчик обязан ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Заказчику отчет об использовании авансовых платежей . В соответствии с пунктом 10.2.6 Договора за непредставление или несвоевременное предоставление отчетности, предусмотренной Договором, в том числе документов, указанных в п. 5.1.1. Договора, в установленные Договором сроки, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 руб. за каждый зафиксированный случай. Платежным поручением от 24.09.2018 № 181852 ПАО «ФСК ЕЭС» выплатило ООО «Спецпроект» аванс. Подрядчик не представлял отчет об использовании авансовых платежей в период с октября 2020 года по июнь 2021 года
случае нарушения промежуточных сроков выполнения работ в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки. На основании указанного пункта Договора истец начислил ко взысканию с ответчика неустойку за нарушение срока работ по Договору в размере 378 090,03 рублей и 25 198,36 рублей неустойки за нарушение срока завершения работ, обусловленных дополнительным соглашением. Пунктом 3.2.36. Договора закреплена обязанность ответчика предоставить истцу все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа, в том числе: отчет об использовании авансовых платежей , копии договоров, заключенных Подрядчиком (ответчиком) с поставщиками материалов и др. Условиями Договора предусмотрена ответственность Подрядчика за непредставление отчетов об использовании авансовых платежей в виде штрафа в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства. Ввиду непредставления ответчиком соответствующих отчетов, истец начислил ко взысканию с ответчика неустойку в размере 1 830 000 рублей. Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы, не находит оснований для отмены
на поставку товара, указанного в Приложении № 1 к Договору. Цена договора в соответствии с пунктом 3.1 составляет 11 498 666,39 руб. В рамках исполнения договора, в соответствии с пунктом 4.2.1, платежным поручением от 02.08.2018 №2250 поставщику был произведен авансовый платеж в размере 11 498 666,39 руб. Согласно пункту 4.2.3 договора, в целях подтверждения целевого расходования авансовых платежей поставщик обязан ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять покупателю « Отчет об использовании авансовых платежей », составленный по форме Приложения 7 к договору, а так же документы, указанные в пункте 4.2.3 договора. По состоянию на 30.10.2018 «Отчет об использовании авансовых платежей» за август и сентябрь 2018 г., составленные по форме Приложения 7 к договору, в адрес покупателя не поступил. В соответствии с пунктом 11.1.3 договора, за непредставление или несвоевременное предоставление отчетности, предусмотренной договором, в установленные договором сроки по требованию покупателя, поставщик уплачивает штраф в размере 100 000
договора от 15.02.2018 № 507162 стороны согласовали порядок оплаты работ в виде внесения генеральным подрядчиком авансовых платежей. На основании пункта 5.1.3 договора от 15.02.2018 № 507162 субподрядчик обязан использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм авансовых платежей на разработку/корректировку рабочей документации и авторскому надзору. Нецелевое использование авансовых платежей субподрядчиком запрещено. В целях подтверждения целевого расходования авансовых платежей субподрядчик обязан ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять генеральному подрядчику « Отчет об использовании авансовых платежей », составленный по форме приложения 14 к договору. Субподрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса генерального подрядчика обязан предоставить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе: - «Отчет об использовании авансовых платежей», составленный по форме приложения 14 к договору (актуализированный на дату запроса), с выпиской по расчетному счету, в рамках которого осуществляются финансовые операции по договору, из банка, обслуживающего субподрядчика
