(правило эстоппель). Таким поведением является в частности поведение, не соответствующее предшествующим заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона в своих действиях разумно полагалась на них. Письмо № 1.4/08/8345-исх от 30.09.2021 было направлено истцом до истечения первоначально установленного срока поставки, кроме того, из содержания данного письма следует воля покупателя о неначислении неустойки за непоставку товара до 10.12.2021. Следовательно, в рассматриваемом случае, получив в ответ на уведомление об увеличении срока поставки до 25.12.2021 письмо о сокращении сроков поставки до 10.12.2021, ответчик разумно полагал, что сторонами согласован новый срок поставки. Таким образом, поскольку в письме № 1.4/08/8345-исх от 30.09.2021 истец фактически согласовал новый срок поставки до 10.12.2021, неустойка за просрочку поставки подлежит начислению с 11.12.2021 по 30.12.2021 и составит 176 802 руб. 80 коп. (17 680 279,60 руб. * 20 дней * 0,05%). Исковые требования подлежит удовлетворению частично. С учетом частичного удовлетворения исковых требований, государственная пошлина за рассмотрение иска относится
требующих изменения из-за привязки проекта к другой территории, однако учреждением государственной экспертизы указаны замечания в отношении соответствующих разделов, в связи с чем заказчику необходимо выдать проект привязки, соответствующий действующим нормам проектирования и строительства, поскольку отсутствие такого проекта препятствует исправлению замечаний на проектную документацию и делает невозможным получение положительного заключения госэкспертизы. В письме от 12.01.2021 № 01/01 Общество, в целях устранения замечаний государственной экспертизы на проектную документацию, запросило у Департамента строительства откорректированный (обновленный) ГПЗУ; письмо о сокращении площади земельного участка на основании приказа № 1-п от 08.07.2019; откорректированные технические условия по отводу ливневых вод с территории школы; технические условия от собственников сетей водоснабжения и ливневой канализации на вынос сетей или при отсутствии собственников сетей письмо о демонтаже; откорректированные технические условия на водоснабжение и канализацию с точками подключения к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о кольцевании наружного водопровода; откорректированные технические условия на теплоснабжение и подтверждение на владение данных тепловых сетей.
которого заказчик поручает, а исполнитель обязуется собственными силами разработать проектно-сметную документацию для строительства объекта «теплая автомобильная стоянка на 44 места в квартале 103 г. Якутска» (л.д.114, т.1). 13.11.2018 распоряжением заместителя главы городского округа «город Якутск» № 2592зр «О внесении изменений в проекты межевания территорий кварталов, микрорайона, сел городского округа «город Якутск» (л.д.122-124, т.1), утверждены проекты внесения изменений в проекты межевания территорий кварталов, микрорайона, сел городского округа «город Якутск». 19 ноября 2018 истцом направлено письмо о сокращении сроков внесения сведений ИСОГД в ГИС Геопортал г. Якутска об изменении вида разрешенного использования фрагмента ПМТ с условным номером 3.1.1 коммунальное обслуживание на условный номер 2.7.1 обслуживание автотранспорта (л.д.126, т.1). 07 декабря 2018 г. истцом получено разрешение на строительство № 14-RU143301000-214-2018 Окружной администрации г. Якутска в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ на строительство объекта капитального строительства: «Многоуровневая автомобильная стоянка в квартале 103 г. Якутска». Срок действия разрешения до 31 июля 2019
работ на предприятиях города Брянска. Были созданы рабочие места для осужденных в количестве 4 мест. На все 4 места ОИН ФКУ У ИИ УФСИН России по Брянской были сразу направлены работники, что подтверждается письмами из ОИН ФКУ УИИ УФСИН (приложение № 11 к отзыву ответчика от 25.03.2022) и приказами о приеме на работу этих сотрудников (приложение № 12 к отзыву ответчика от 25.03.2022). 07.06.2018 ООО «Белый парус» в администрацию г. Брянска было направлено письмо о сокращении мест для отбывания наказания осужденными исправительных работ (приложение № 13 к отзыву ответчика от 25.03.2022). На основании данного письма количество мест было сокращено. Как поясняет ответчик, ООО «Белый парус» до настоящего времени числится в перечне мест для отбывания осужденными исправительных работ на предприятиях города Брянска, (приложение № 14 к отзыву ответчика от 25.03.2022). С перечнем мест для отбывания осужденными исправительных работ на предприятиях города Брянска (в ред. постановления Брянской городской администрации от 09.12.2021
и февраль 2021 года, и, по мнению ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», на стороне заявителя имеется задолженность, в связи с чем общество может приостановить поставку газа в тепличный комплекс заявителя, что повлечет гибель урожая и причинение заявителю убытков на сумму более 70 000 000 руб. В обоснование заявления ЗАО «Кубаньоптпродторг» представило уведомление от 12.03.2021, согласно которому, в случае непогашения обществом задолженности по договору поставки газа, ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» ограничит поставку газа с 30.03.2021, письмо о сокращении объема газа от 22.03.2021. Из сведений, отраженных в Картотеке арбитражных дел (https://kad.arbitr.ru), следует, что 04.05.2021 ЗАО «Кубаньоптпродторг» обратилось к ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» с иском о взыскании неосновательного обогащения в размере 2 447 420 руб. 28 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 7 432 руб. 26 коп. за период с 06.05.2021 по 05.06.2021, с продолжением начисления процентов по дату фактического исполнения обязательства. Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 26.05.2021 по
