336/пр «Об утверждении Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ»). Постановлением от 24 марта 2021 года № 205 создана районная комиссия Администрации Ольховского муниципального района по контролю за ходом реализации мероприятий по строительству объекта «Универсальный спортивный зал в <...>», по состоянию на 24 марта 2021 года установлено, что подрядчик не приступил к выполнению работ на вышеуказанном объекте. Подрядчик не начал выполнение работ 25, 26, 29, 30, 31 марта 2021 года, 1, 2, 5, 6 апреля 2021 года, что подтверждается актами обследования по объекту «Универсальный спортивный зал в <...>» и письмами, направленными генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «ГРАНД-СТРОЙ». При этом заказчик передал генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «ГРАНД-СТРОЙ» ФИО2 25 марта 2021 года комплект проектно-сметной документации по объекту «Универсальный спортивный зал в <...>». Право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контрактов
Российской Федерации от 05.06.2018 № 336/пр «Об утверждении Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ». Из материалов дела следует, что Постановлением от 24.03.2021 № 205 создана районная комиссия Администрации Ольховского муниципального района по контролю за ходом реализации мероприятий по строительству Объекта, которой по состоянию на 24.03.2021 установлено, что подрядчик не приступил к выполнению работ на вышеуказанном объекте. Подрядчик не начал выполнение работ ни 25, 26, 29, 30, 31 марта 2021 года, ни 01, 02, 05, 06 апреля 2021 года, что подтверждается актами обследования по Объекту и письмами, направленными генеральному директору подрядчика. При этом заказчик 25.03.2021 передал генеральному директору подрядчика ФИО3 комплект проектно-сметной документации по Объекту. Заказчик принял решение от 06.04.2021 об одностороннем отказе от исполнения контракта, в связи с тем, что подрядчик нарушил сроки выполнения работ. Указанное решение направлено подрядчику заказным письмом с уведомлением,
договору подряда от 09.10.2008 года. Согласно пункту 4 ст. 753 ГК РФ сдача-приемка результата выполненных по договору работ оформляется актом и подписывается заказчиком и подрядчиком. Суд, оценив имеющиеся в деле доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании, как требует того пункт 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, считает недоказанным фактическое выполнение ответчиком работ по договору подряда. В связи с тем, что в установленный срок подрядчик не начал выполнение работ , заказчик правомерно отказался от исполнения договора письмом от 10.12.2008 года. Статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом и в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона; односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. В соответствии с пунктом 3 статьи 450 Кодекса в случае одностороннего отказа от исполнения договора, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается расторгнутым.
Налоговому кодексу Российской Федерации (пункт 4.1.1 Договора). Окончательный расчет за выполненные работы проводится заказчиком в течение 30 банковских (операционных) дней после подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и получения счета-фактуры, оформленного в соответствии с положениями Налогового Кодекса Российской Федерации (пункт 4.1.2 Договора). Согласно пункту 5.2.6 договора заказчик имеет право досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случае если подрядчик не начал выполнение работ , путем направления уведомления об этом подрядчику в срок, который не может быть меньшим 10 календарных дней до даты расторжения. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подрядчик обязан возвратить заказчику аванс в течение 5 банковских операционных дней с момента получения требования заказчика о возврате аванса (пункт 5.3.18 Договора). Срок начала работ – с момента подписания договора, срок окончания работ – в течение 60 рабочих дней с даты заключения Договора (пункты 6.1,
Налоговому кодексу Российской Федерации (пункт 4.1.1 Договора). Окончательный расчет за выполненные работы проводится заказчиком в течение 30 банковских (операционных) дней после подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и получения счета-фактуры, оформленного в соответствии с положениями Налогового Кодекса Российской Федерации (пункт 4.1.2 Договора). Согласно пункту 5.2.6 Договора заказчик имеет право досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случае если подрядчик не начал выполнение работ , путем направления уведомления об этом подрядчику в срок, который не может быть меньшим 10 календарных дней до даты расторжения. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора подрядчик обязан возвратить заказчику аванс в течение 5 банковских операционных дней с момента получения требования заказчика о возврате аванса (пункт 5.3.18 Договора). Срок начала работ - с момента подписания Договора (пункт 6.1 Договора), срок окончания работ - в течение 60 рабочих дней с даты заключения
в течении 60 дней с даты заключения договора, согласно графика выполнения работ (Приложение № к настоящему договору) т.е. с 20.01.2017г по 20.03.2017г. Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ должен отражаться в акте нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ. Указанный акт является основанием для досрочного расторжения договора в одностороннем порядке, в случаи, если подрядчик не начал выполнение работ , путем направления уведомления об этом подрядчику в срок, который не может быть меньшим 10 календарных дней до даты расторжения договора, что предусмотрено п.5.2.6 договора от 20.01.2017г. Из пояснений представителя истца установлено, что указанному подрядному договору ООО «Тавр-Сервис» был перечислен авансовый платеж в размере 298 111,05рублей. Но подрядная организация до настоящего времени к работам не преступила, в связи с чем ведется претензионно-исковая работа. ГУП РК «Крымэнерго» в настоящее время рассматривает возможность определения
письменная претензия, в которой истец уведомил ответчика о расторжении договора подряда от … в связи с неисполнением Е. принятых на себя обязательств и предложил возвратить ему уплаченные по договору денежные средства в связи с нарушением срока выполнения работ. Однако ответа на претензию от ответчика получено не было, уплаченные истцом по договору денежные средства ответчиком не возвращены. Никаких письменных извещений об обстоятельствах, препятствующих проведению работ, ответчик истцу не направлял. Однако, как установлено судом, подрядчик не начал выполнение работ , предусмотренных договором подряда, тем самым в одностороннем порядке отказался от исполнения своих обязательств по договору, что законом недопустимо. Учитывая сложившиеся между сторонами отношения, когда стало явно невыполнение ответчиком работ в установленный срок, истец обоснованно на основании упомянутых выше норм ГК РФ заявил односторонний отказ от договора и потребовал от ответчика возврата денежных средств. Проанализировав представленные доказательства в их совокупности по правилам ст. 67 ГПК РФ, а также руководствуясь вышеприведенными нормами закона,
