повлиявших на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. При изучении доводов, изложенных в жалобе заявителя, по материалам истребованного дела установлены основания для ее передачи с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. В кассационной жалобе общество указывает на то, что в силу части 1 статьи 719 Гражданского кодекса подрядчик вправе не приступать к работе , а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328 Гражданского кодекса). Исходя из буквального толкования пункта 6.5. контракта право на использование собственных объемов древесины возникает у исполнителя только при
оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. В соответствии со статьей 718 Гражданского кодекса заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы. Согласно статье 719 Гражданского кодекса подрядчик вправе не приступать к работе , а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредставление технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328 Гражданского кодекса), а также, если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии данных обстоятельств, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
716 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Кроме того, в силу пункта 1 статьи 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе , а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328). Наличие таких обстоятельств и непринятие заказчиком необходимых мер после предупреждения дает право отказаться от договора не заказчику, а подрядчику (пункт 3 статьи 716, пункт 2
товар применяются правила, предусмотренные статьей 328 Кодекса. В силу пункта 2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. Согласно пункту 1 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе не приступать к работе , а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328). Пунктом 2 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств,
и разрешительной документации (пункты 5.2.1 и 5.2.2 договора) и передачи строительной площадки (пункт 5.2.6 договора). Пунктом 4.3 договора предусмотрено, что генеральный подрядчик приступает к строительно-монтажным работам только после получения от застройщика рабочей документации, после достижения сторонами соглашения по стоимости этих работ и оформления протокола согласования договорной ценны. В силу пункта 4.4 договора в случае нарушения заказчиком сроков передачи подрядчику рабочей документации со штампом «В производство работ» более чем на десять календарных дней, подрядчик вправе не приступать к работам по строительству объекта, а начатую работу приостановить до момента исполнения застройщиком соответствующей обязанности. Обязанность застройщика передать генеральному подрядчику до начала производства работ рабочую документацию предусмотрена также пунктом 5.2.3 договора. Согласно пункту 6.1 договора застройщик осуществляет ежемесячную приемку выполненных работ, подписывает акты о приемке формы КС-2, акты на скрытые работы. В соответствии с пунктом 6.2 договора в целях проведения промежуточного контроля выполнения работ в срок до 28 числа каждого месяца генподрядчик обязан представлять
документации считается дата передачи проектной документации по накладной заказчику. Доказательства, свидетельствующие о передаче ответчиком истцу отчета о корректировке проектной документации по накладной, в материалы дела не представлены, равно как и не представлены иные доказательства непосредственной передачи указанного отчета подрядчиком заказчику. Акт о сдаче-приемке выполненных работ от 28.02.2012 не содержит отметок о передаче подрядчиком заказчику отчета о корректировке проектной документации. Согласно пункту 8.3. спорного договора в случае задержки поступления исходных данных и платежей подрядчик вправе не приступать к работам или приостанавливать их до исполнения заказчиком данного обязательства. Так, в письмах от 25.09.2013 № 373 и от 18.10.2013 № 427 в ответ на претензии истца о необходимости возврата денежных средств в связи с невыполнением работ ответчик сообщает следующее: – представители ответчика неоднократно выезжали на место строительства данного объекта, но учитывая, что выполненные работы не соответствовали нормам действующих СНиП и другой нормативной документацией, то приступить к корректировке проекта по факту выполненных работ не
адрес: Республика Карелия, Прионежский район, губа Пухтинская Онежского озера (далее - Объект), указанные в пункте 1.3. Договора, а Заказчик обязался создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену. Согласно пункту 1.7. Договора оборудование, необходимое для выполнения работ (включая спорный бульдозер и автопогрузчик), определено сторонами в «Перечне оборудования» (приложение № 3 к Договору). Обязанность по предоставлению указанного оборудования возложена на Заказчика. На основании пункта 3.4.5 Договора Подрядчик вправе не приступать к работам , а начатые работы приостановить или отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. Согласно пункту 6.1. Договора в редакции дополнительного соглашения № 1 от 23.07.2014 стоимость работ является твердой и составляет 16 214 263,94 руб. Подрядчик претензионным письмом
работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 Закона. В данном случае в соответствии с пунктом 2.2 договора подряда <номер изъят> сроки выполнения подрядчиком работ должны были быть установлены в соответствии с планом производства работ, который должен был быть составлен подрядчиком. При отсутствии предоплаты подрядчик вправе не приступать к работам (пункт 2.6 договора). После поступления предоплаты на расчетный счет подрядчика договор подлежит исполнению, подрядчик приступает к организации изготовления комплекта материалов согласно технической документации (пункт 3.6 договора). Из буквального толкования приведенных условий договора с учетом действий сторон после подписания договора следует, что сроки начала выполнения работ были согласованы сторонами и были связаны с моментом внесения заказчиком предварительной оплаты в установленном договором размере, а именно 3 600 000 рублей. Данная предоплата была внесена ФИО1
увеличения указанной в договоре цены работы. В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущения заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполнения части работы. После окончания работ по заливке фундамента, ответчик приступил к установке венцов. После установки 8 венцов Ответчик потребовал принять и оплатить эту часть выполненных работ, на что истица не отреагировала. В соответствии со ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работам , а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности не предоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в п.1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и
определенной соглашением сторон, что предусмотрено ст.734 ГК РФ. При этом стоимость материала не входила в цену договоров, поскольку договорами оба договора предусматривали оплату произведенных работ и выплату заказчиком денежных средств для приобретения материалов подрядчику авансом по приходно-кассовому ордеру; после выполнения работ заказчику должен был быть предоставлен отчет о затраченных средствах. Сторонами не оспаривается, что работы по договорам подряда № и № в установленные сроки выполнены не были. В соответствии с п.3.4.1 договоров Подрядчик вправе не приступать к работам , а начатые работы приостановить или отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. Из объяснений ответчика и его представителя следует, что после получения оплаты по договорам, они приступили к исполнению договоров, на полученные денежные средства стали приобретать материал,
срока выполнения работ проинформировать заказчика о готовности результата работ; выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные договором, сдать работы заказчику в состоянии, позволяющем их нормальную эксплуатацию. Согласно п. 2.3.1 договоров заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работы на столько медленно, что окончание ее к сроку, установленному в договоре становится явно невозможным. В соответствии с п. 2.4.1 договоров подрядчик вправе не приступать к работам , а начатые приостановить или отказаться от исполнения договора, если нарушение заказчиком своих обязанностей по договору препятствует его исполнению, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. Условиями договора стороны согласовали сроки выполнения работ: дата начала работ: {Дата изъята}. Дата окончания работ: по письменному согласованию сторон (п. 4.1 договора). Согласно п. 5.1. договора, стоимость работ по договору согласовывается сторонами и
Заказчик также по условиям договора обязан осмотреть и принять с участием подрядчика выполненные работы в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором, оплатить выполненные работы, предоставить подрядчику необходимые материалы, либо денежную сумму на основании представленной сметы на приобретение строительных материалов. Пунктом 6.1 договора подряда предусмотрено, что по завершении работ в сроки, установленные договором, подрядчик предоставляет заказчику почтовым отправлением или нарочно акт сдачи-приемки результата работ в сроки, установленные п.4.1 договора (до 31августа 2017года). Подрядчик вправе не приступать к работам , а начатые приостановить или отказаться от исполнения договора, если нарушение заказчиком своих обязанностей по договору препятствует его исполнению, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок; требовать оплаты выполненных работ, в том числе, если результат работ не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования. Согласно п.4.1-4.2 договора сроки выполнения
