Порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств - гражданское законодательство и судебные прецеденты

указанный в настоящем Контракте. Авансирование не предусмотрено. Заказчик оплачивает Исполнителю оказанные Услуги в течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком оригинала документа, подтверждающего оказание Услуг (Акта), счета и/или счета-фактуры. Срок оказания услуг - в течение 20 (двадцати) календарных днейсо дня заключения настоящего контракта. Услуги считаются оказанными с даты подписания Заказчиком документа, подтверждающего оказание услуг (п. 3.1., п. 3.2. контракта). В разделе 5 стороны согласовали порядок сдачи-приемки оказанных услуг, гарантийные обязательства порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств . Как указывает истец, 30.09.2019, ответчик в лице представителя МКУ ЦМТО ФИО3 получил товар в фабричной упаковке, т.е. контракт был выполнен в установленный срок. Однако ответчик отказался оплатить оказанные услуги, ссылаясь на то, что предоставленные планы эвакуации не соответствуют условиям контракта и Технического задания, что отразил в акте от 03.10.2019. 07.10.2019 ответчик направил в адрес истца извещение о выявленных недостатках, в котором установил срок их исправления до 21.10.2019, истец в установленный

(такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки). Направляя соответствующую заявку, истец фактически подтвердил ознакомление с содержанием документации об электронном аукционе, и впоследствии, по итогам электронного аукциона, подписал государственный контракт № 55-225-20 (далее - Контракт) на выполнение работ по ремонту помещений (№№ 178-194, 211-225) выявленного объекта культурного наследия «Дом Е.Ф. Брюна» по адресу: Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 6, лит. А (идентификационный код закупки 202783846898578380100100360014399244). В разделе 5 Контракта, регламентирующем общий порядок и сроки предоставления обеспечения гарантийных обязательств , информация о том, что «Подрядчик в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Подрядчиком до заключения контракта в случаях, установленных

правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке». В разделе 5 Контракта, регламентирующем общий порядок и сроки предоставления обеспечения гарантийных обязательств , информация о том, что «Подрядчик в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Подрядчиком до заключения контракта в случаях, установленных

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 04 декабря 2020 года подрядчику была вручена претензия от 03.12.2020 об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом на сумму 27 704,74 руб. (из расчета ставки рефинансирования ЦБ 4,25%), оставленная последним без ответа и удовлетворения. Положениями пункта 10.11 контракта предусмотрены порядок и сроки предоставления обеспечения гарантийных обязательств . В силу подпункта 10.11.1 контракта размер обеспечения гарантийных обязательств предусмотрен в следующем размере: 1 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 989 564,35 руб. Согласно подпункту 10.11.2 контракта предусмотрено, что гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (часть 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ). Исходя из буквального толкования п.п. 9.5, 13.11 контракта в соответствии со ст. 431 ГК РФ, апелляционный суд соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что в данном случае у истца отсутствует право начислять на основании п. 9.5 контракта штраф в связи с просрочкой ответчиком исполнения обязательства по предоставлению обеспечения исполнения гарантийных обязательств. В рассматриваемом случае имеет место быть именно просрочка со стороны подрядчика по предоставлению обеспечения гарантийных обязательств, поскольку п. 13.11 контракта установлен срок внесения такого обеспечения. Суд первой инстанции верно указал, что поскольку требования истца в действительности связаны с просрочкой исполнения ответчиком обязательства по предоставлению заказчику обеспечения исполнения гарантийных обязательств , а не с его неисполнением, требования истца о взыскании с ответчика фиксированного штрафа, предусмотренного п. 9.5 контракта,

№ 0321300001121000058 «Работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы города Ставрополя». В соответствии со ст. 99 Закона № 44-ФЗ проведена внеплановая проверка данного аукциона и установлены нарушения указанного Закона. В действиях заказчика установлены нарушения при формировании документации об аукционе. В документации о проведении открытого конкурса в электронной форме установлено требование о наличии выданных саморегулируемой организации свидетельства о допуске к таким видам работ. В соответствии с п. 3 раздела «IX. Гарантийные обязательства. Размер, порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств » гарантийный срок на выполненные работы, предусмотренный контрактом, устанавливается сроком на 24 месяца. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется со дня подписания сторонами итогового акта приемки выполненных работ по объекту. Гарантийный срок на оборудование определяется заводом производителем на основании паспорта оборудования и исчисляется со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию. При этом, согласно п. 10.1 проекта муниципального контракта гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента подписания акта