обеспечения осуществления оплаты оригиналы заключения, акта приемки товаров, работ, услуг и иные документы, предусмотренные контрактом, законодательством Российской Федерации и подтверждающие исполнение контракта. Хранение указанных документов осуществляется в Департаменте обеспечения деятельности Министерства. 56. При выявлении несоответствий или недостатков товаров, работ, услуг, препятствующих их приемке, функциональные исполнители группы инициаторов закупок после направления поставщику (подрядчику, исполнителю) мотивированного отказа от подписания акта приемкитоваров, работ, услуг с участием функциональных исполнителей группы организации планирования закупок и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и группы осуществления претензионно-исковой работы проводят претензионную работу и обеспечивают уплату денежной суммы по банковской гарантии в случаях, предусмотренных Федеральным законом, путем направления требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии по форме, установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В необходимых случаях (в том
рублей, в нее входит стоимость товара, услуги по доставке товара автотранспортом, монтажные работы, сборка крана сверху, пуско-наладочные работы и запуск (п. 2.1,2.2 договора). Порядок расчетов согласован сторонами в разделе 3 договора № 146. Срок поставки товара – 55 рабочих дней с момента оплаты первого этапа (п. 4.1 договора). Поставщик обязан получить разрешение в Ростехнадзоре на изготовление товара (п. 4.2.1 договора), передать покупателю товар надлежащего качества и в согласованные договором сроки (п.4.2.3 договора). Порядок приемки товара, гарантии , порядок выполнения работ и сдачи работ согласованы сторонами в разделах 5 и 6 договора соответственно. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору. (п. 9.1 договора) Споры и разногласия разрешаются сторонами путем переговоров, срок рассмотрения претензии 15 календарных дней, а при не достижении согласия – передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения истца (п.9.5 договора). Договор подписан сторонами:
В Техническом задании к контракту указаны характеристики товара. В частности, максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно спальное место – 130 кг; диаметр трубы – 20 мм, толщина трубы – 1 мм. Гарантийный срок должен составлять не менее 3 лет, срок хранения не менее 5 лет. Длина кровати должна составлять в разобранном виде 1 920 мм, ширина 700 мм. В п. 5.1 контракта предусмотрено, гарантийный на поставляемый товар исчисляется с даты подписания заказчиком акта о приемкетовара, гарантия поставщика должна быть не менее гарантии завода изготовителя (производителя), который товар производит и составлять не менее 60 месяцев. Как указано выше, первая партия товара по всем приведенным параметрам не отвечала требованиям контракта, с чем согласился поставщик. Исследовав обстоятельства поставки второй партии товара суд приходит к следующему. В соответствии с ч. 7 ст. 41 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
покупателю считается исполненной в момент вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара. Пунктом 4.1. контракта установлено, что поставщик гарантирует соответствие товара, комплектующих изделий, конструкций, требованиям спецификации и техническим характеристикам. Одновременно с товаром поставщик передает государственному заказчику следующие документы, относящиеся к товару и удостоверяющие его качество: товарную накладную, счет фактуру; эксплуатационную документацию, необходимую для поддержания поставленного товара в исправном работоспособном состоянии на русском языке; акты сдачи- приемки товара; гарантию поставщика на поставляемый товар; паспорт на товар, оформленный надлежащим образом; сертификат на товар, или копию сертификата, оформленную надлежащим образом; иные документы (копии документов) подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с пунктом 4.3. контракта товар, не соответствующий по качеству, количеству, комплектности условиям настоящего государственного контракта считается не поставленным. Согласно документации о закупке оборудование должно поставляться комплектным, при этом поставщик обязан передать все товары, входящие в комплект одновременно (пункт
иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Как следует из материалов дела, между сторонами заключен договор поставки от 02.11.2015 №13, согласно которому ООО «Экопродукт» (поставщик) обязалось поставить ООО «Альтаир- 95» (покупателю) товар, а покупатель - принять и оплатить этот товар в соответствии с условиями договора. Непосредственно договором определены, в частности, порядок поставки и приемки товара, гарантии качества и безопасности товара. Кроме того, пунктом 4.4 договора предусмотрено, что покупатель производит оплату поставленного ему товара путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течении 2 календарных дней с момента получения товара от поставщика. Согласно пункту 4.5 договора стороны проводят сверку расчетов по произведенным поставкам товара. По товарным накладным, имеющимся в материалах дела, ООО «Экопродукт» передало ООО «Альтаир- 95» товар, который ООО «Альтаир- 95» оплатило не полностью, вследствие чего его
истца. Доводы ответчика о том, что ею предпринимались все меры по устранению недостатков, между тем, производитель - ООО «А.» отказывало в устранении недостатков, не могут служить основанием для отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании уплаченной за товар денежной суммы, поскольку, не имеют правового значения для разрешения данного спора. Договор купли-продажи заключен между истцом и ответчиком, в договоре указаны две стороны: истец и ответчик, договором предусмотрены предмет договора, условия купли-продажи, условия передачи товара, приемка товара, гарантии и ответственности сторон. Таким образом, ИП Соболева Ю.Н., согласно указанному договору, должна была предоставить истцу товар надлежащего качества, отвечающего потребительским свойствам. Отношения между ответчиком и ООО «А.» и их ответственность за неисполнение какого-либо договора, не влияют на существо принятого решения. Доводы ответчика о том, что доказательств поставки некачественного товара не представлено, не могут быть приняты во внимание. Согласно разъяснениям, изложенным в п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.1994 года N
- ответ на претензию исх.№1006.31 от 13.03.2017 ректора ФГБОУ ВО УИ ГА ФИО28 на имя генерального директора ООО «М.А.К.» ФИО7, из которого следует, что доводы, изложенные в претензии ООО «М.А.К.» не обоснованы, а требования об отмене отказа Государственного заказчика от принятия товара по Госконтракту и об оформлении акта о приемке – передаче Товара незаконны (т.12 л.д.23-24); - требование об уплате неустойки исх. № ФАВТ 1403.31 от 04.04.2017 Федерального агентства воздушного транспортав адрес ООО «Предприятие по модернизации авиационных комплексов», в связи с просрочкой исполнения обязательств по государственному контракту № от 31.08.2016 (т.12 л.д.26); - требование об уплате денежной суммы по Банковской гарантии Федерального агентства воздушного транспортав адрес АО «ВПБ» (т.12 л.д.28-29); - летные оценки тренажеров Bell 407 GX (№057, №056) разработанных ООО «М.А.К.» <данные изъяты> ЛИЦ ГосНИИ ГА ФИО84 и ФИО57 от 04.05.2017, из которой следует: Имитируемые летные характеристики и режимы полета на тренажере по субъективным оценкам в основном соответствуют характеристикам
