ответственностью "Стройреконструкция" (генподрядчик) и Федеральным государственным бюджетным учреждением "Управление Межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге" (заказчик) был заключен договор №1 от 13.01.2014 (далее - договор) на выполнение работ по строительству общежития заказчика, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Московский район, Бассейная ул, д.8, литера А, включая разработку рабочей документации. Согласно п. 2.2 договора работы выполняются генподрядчиком согласно Техническому заданию (Приложение №1) переданной по акту проектной документации, Графику производства работ (Приложение №2). Проектная документация, строительная площадка, приказ о назначении приемочной комиссии , передается генподрядчику в течение 5 дней после подписания договора (п. 2.3). Срок выполнения работ предусмотрен разделом 4 договора, согласно п. 4.2 которого сроки выполнения работ - в течение 22 месяцев со дня, следующего за днем заключения договора, то есть до 14.11.2015. Согласно п. 17.2 договора заказчик вправе отказаться от исполнения своих обязательств и потребовать от генподрядчика возмещения убытков, если подрядчик по не зависящим от заказчика причинам не приступил к исполнению договора
комплексного опробования, акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования. После подписания акта о приемке оборудования после комплексного опробования и получения разрешения РТН на допуск энергоустановки на постоянную эксплуатацию, оформленного в соответствии с Порядком организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок, рабочей комиссией подписывается акт рабочей комиссии о готовности объектов для предъявления приемочной комиссии. После подписания акта рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии заказчик издает приказ о назначении приемочной комиссии . Приемочная комиссия осуществляет приемку законченного технического перевооружения объекта с оформлением акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией формы № ОС-14 в соответствии с требованиями Порядка приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов АО "Тюменьэнерго" ПЯ-НА-23.2-9-02-2015. В силу части 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу. Договором определена специальная процедура приемки в эксплуатацию законченных
действия истца по обращению в суд с настоящим иском о взыскании неустойки за нарушение обязательств по договору не могут быть расценены как злоупотребление правом по статье 10 ГК РФ. При этом судебная коллегия при констатации изложенного выше выводы также исходит из того, что со стороны сетевой организации предусмотренные договором обязательства, хотя и за пределами установленного пунктом 5 договора, но выполнены, о чем свидетельствует акт приемки законченного строительством объекта от 30.10.2015, а также приказ о назначении приемочной комиссии по принятию объекта строительства и вводе его в эксплуатацию от 30.10.2015 (т.2 л.34-36). В этой связи доводы жалобы с учетом дополнений к ней в части наличия в действиях ПАО «МРСК Сибири» злоупотребления правом подлежат отклонению как несостоятельные. Утверждения подателя жалобы, что действие договора № 20.5500.3084.14 от 16.06.2014 прекращено 09.07.2015, то есть в момент истечения установленного пунктом 5 договора срока для выполнения мероприятий по технологическому подключению, и фактически заявитель утратил интерес к исполнению
Распечатка параметров процесса сварки полиэтиленовых труб. Свидетельство (акт) о сервисном обслуживании сварочного оборудования для строительства полиэтиленовых газопроводов. 21. Исполнительная съемка построенного газопровода, в случаях, предусмотренных проектом. 22. Акт герметизации вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен газифицируемого здания. 23. Копия приказа о назначении лица, ответственного за безопасность эксплуатации сетей газопотребления. 24. Копия документа подтверждающего о прохождении обучения лица ответственного за безопасность эксплуатации сетей газопотребления. 25. Приказ о назначении приемочной комиссии ; 26. Акт о готовности объекта (в части выполнения условий подключения). 27. Акт приемки законченного строительством объекта сети газораспределения. II. Пункты редуцирования газа (ГРП, ШРП, ГРУ, ПУРГ): 1. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта. Договор о подключении объекта газификации к газораспределительной сети. 2. Комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями, сделанными лицами, ответственными за производство СМР, о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них проектной организацией изменениям.
РФ (ст.55), Градостроительный кодекс Ленинградской области, Письмо Госстроя РФ от 09.07.1993 №БЕ-19-11/13 «О временном положении по приемке законченных строительством объектов» и др. Вывод суда по вопросам года постройки и вводу в эксплуатацию МКД 26 сделан на основании недопустимых доказательств, а именно: суду были представлены различные технические паспорта, но ни один из них не указывает на МКД 26, расположенного по адресу: <адрес>, ответчиком не представлен технический паспорт по фактическому применению к МКД 26, приказ о назначении приемочной комиссии , разрешение на строительство объекта и правоустанавливающие документы на земельный участок для выяснения и уточнения факта соответствия построенного объекта фактическому местонахождению. Акт приемки и технические паспорта, предоставленные суду, являются недопустимыми доказательствами (т.4 л.д.95-107). В судебное заседание суда апелляционной инстанции истцы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО45, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО46 В., ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, Куколь Я.Ф., ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30,
корпусов жилых домов на 461 квартиру обшей площадью 28,6 тыс. кв. метров. В июне 2007 года ОАО «494 УНР» представило в Главное квартирно-Эсплуатационное управление Минобороны России (далее - ГлавКЭУ) Предъявительскую документацию о необходимости назначения приемочной Комиссии для приемки законченной строительством первой очереди жилья -жилого дома на 205 квартир общей площадью 13,9 тыс. кв. метров по адресу: <адрес> 25 июня 2006 года первый заместитель начальника ГлавКЭУ МО РФ генерал - майор ФИО1 издал приказ № о назначении Приемочной комиссии , в состав которой (председатель - начальник 43 ОКС Полковник ФИО2) вошли 11 должностных лиц КЭУ г. Москвы, Минобороны России и представители подрядных организаций. 28 июня 2007 года приемочной комиссией подписан акт приемки законченного строительством объекта. 22 мая 2008 года ВрИО начальника ГлавКЭУ генерал-майор ФИО1 обратился к первому заместителю руководителя Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции <адрес> ФИО3 с письмом (исх. №), в котором указал, что вновь построенный дом принят приемочной комиссией
