Промежуточный срок выполнения услуг договором не предусмотрен - гражданское законодательство и судебные прецеденты

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Ответчиком не предоставлены доказательства «кардинальной переработки» результатов работ по первому этапу, что, по мнению ответчика якобы явилось причиной несоблюдения промежуточного срока, предусмотренного договором. Договор №01 от 20.02.2020 на оказание услуг по созданию 3D-видеоролика содержит следующие условия: -заказчик обязан предупреждать исполнителя (письменно или по электронной почте) о своем предполагаемом длительном (более пяти дней) отсутствии или невозможности сотрудничества и назначить на время своего отсутствия лицо, уполномоченное (с правом подписи) представлять интересы заказчика по настоящему договору. В ином случае срок выполнения услуг продлевается на срок отсутствия заказчика (п.2.1.8. договора); -исполнитель вправе продлить срок оказания услуг, указанных в Приложениях данного договора на время согласования каждого этапа выполненных работ, если задержка произошла по вине заказчика. Пунктом 1 статьи 716 ГК РФ предусмотрено , что подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: -непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации

прав потребителей также установлено, что исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) (абзац 5 пункта 1 статьи 28 Закона о защите прав потребителей). Аналогичные положения предусмотрены пунктом 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации. Судом установлено, что положения Договора, предусматривающие выполнение исполнителем работ в согласованные сроки (пункты 4.2.1-4.2.3) были нарушены Ответчиком, в связи с чем, заказчик направила в адрес ООО «ПроЛитье» уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора, то есть фактически реализовала свое право, предусмотренное абзацем 5

предусмотрена ответственность субподрядчика в виде штрафа за нарушение начального и промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных графиком производства работ, но не за нарушение срока окончания работ. При указанных обстоятельствах суд правомерно отказал в удовлетворении иска в названной части. Истцом заявлено требование о взыскании долга в сумме 1 631 376,70 руб., возникшего в связи с неисполнением субподрядчиком обязанности оплатить стоимость услуг генподряда в соответствии с пунктом 4.4 договора от 20.05.2013 № 8П/2013. Разрешая названное исковое требование, суд первой инстанции дал толкование условиям договора субподряда от 20.05.2013 № 8П/2013. В соответствии с пунктом 4.4 договора субподрядчик оплачивает услуги генподрядчика в размере до 5% от стоимости договора. ООО «Керенг-Строй» произвело расчет стоимости услуг генподряда в размере 5% от стоимости работ (32 627 533, 90 руб.). В этой связи судом верно применены следующие нормы материального права. Пунктами 2, 3 статьи 747 ГК РФ предусмотрено , что заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных

ДД.ММ.ГГГГ. Согласно промежуточному акту №, стоимость отделочных работ составляет 71 465 рублей 40 копеек. При этом указано, что промежуточный акт закрыт на сумму 70 511 рублей. Сумма в размере 954 рублей оставлена на шлидовку и шпаклевку декоративную площадок. После имеется записи ФИО1, в которых указано, что работы выполнены с нарушением сроков установленных договором. Просрочка составляет 17 дней. ФИО1 просил пересчитать на ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего стоимость составляла 64 517 рублей. Требования истца по встречному иску не подлежат удовлетворению частично по следующим основаниям. В соответствии со ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен , а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами; срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться

договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. Согласно ст. 739 ГК РФ в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со статьями 503 - 505 настоящего Кодекса. Согласно п. п. 1,2 ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен , а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами. Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно

отдельных этапов работы промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Права потребителя услуг (истца) нарушены исполнителем услуг - ответчиком, являющимся юридическим лицом, в связи с чем, возникшие правоотношения также регулируется Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей". Согласно ч. 1 ст. 27 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен , а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами. В силу п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения