шоссе не удовлетворяет нормам ПУЭ 7 изд.; Р.Д. 34.45-51.300-97. Ссылаясь на уклонение от приемки и оплаты выполненных работ, общество «Зевс-Электро» обратилось в арбитражный суд с первоначальным иском. Заявляя встречные требования, общество «РЭС» указало на нарушение подрядчиком сроков выполнения работ. Исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, руководствуясь статьями 330, 333, 711, 720, 721, 753 и 754 Гражданского кодекса, учтя правовую позицию, сформированную в информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», суд частично удовлетворил встречные требования, снизив размер взыскиваемой неустойки и отказал в удовлетворении первоначального иска, установив факт некачественного выполнения подрядчиком работ, сопряженный с нарушением сроков при их производстве, и обоснованность отказа заказчика от приемки работ в пределах установленного договором срока, отсутствие доказательств устранения замечаний заказчика, отсутствие потребительской ценности результата работ для заказчика ввиду несоответствия электропрочности спорной кабельнойлинии нормам ПУЭ 7 изд.;
- кабель проложен на эстакаде без защитных сооружений от прямого воздействия солнечного света; - на протяжении всей кабельной линии наблюдается движение кабеля относительно кабельных полок (отмечены места, где перемещение происходит вместе с кабельными полками); - повреждение внешней оболочки кабельных линий сопровождается его перемещением и образованием провиса на соседних участках; - повреждение внешней оболочки кабельных линий выявлены в местах стыков эстакад. Указанные факты свидетельствуют о нарушениях пунктов 2.3.15., 2.3.20.. 2.3.21. Правил устройства электроустановок ( ПУЭ): Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок (п.2.3.15.); Радиусы внутренней кривой изгиба кабелей должны иметь по отношению к их наружному диаметру
договору. При этом, оценивая доводы сторон, суд первой инстанции признал обоснованными возражения ответчика в отношении части нарушений, указанных истцом (правил эксплуатации удлинителя и кабельных линий). Ввиду отсутствия в материалах дела доказательств, свидетельствующих об эксплуатации работниками переносного удлинителя, с учетом пояснений ответчика, суд первой инстанции пришел к выводу, что один факт нахождения удлинителя, целостность корпуса которого нарушена, на проверяемом объекте не может свидетельствовать о нарушении ответчиком ПТЭЭП и ПОТ при ЭЭ. Согласно пункту 2.3.15 ПУЭ, кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего: кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается; кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т.п., должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых
работу в особо сырых местах. При переходах эстакады и галереи проходного типа с одной отметки на другую должен быть выполнен пандус с уклоном не более 15 град. Как исключение, допускается устройство лестницы с уклоном 1:1. В соответствии с п.2.1.25 ПУЭ места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей. Как следует из п. 2.3.15 ПУЭ, кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего: кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается; кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т.п., должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых
участке «Насосная станция» - гидрант № 15», выявлены в 2018 году при проведении тестовой эксплуатации системы искусственного снегообразования (по красной трассе). В целях выявления причин неисправности была привлечена независимая электротехническая лаборатория ООО «Промэлектромонтаж», получен технический отчет электротехнической лаборатории и заключение. В соответствии с заключением электротехнической лаборатории выявлены следующие нарушения: отсутствуют герметичные кабельные вводы на распределительных коробках; отсутствуют некоторые защитные крышки кабельных отводов; во всех распределительных влагозащищенных коробках сделан вырез, что нарушает гл.2.3 п.2.3.65 ПУЭ; кабельные линии , согласно измеренным данным, не соответствуют НТД гл. 1.8 п.1.8.37 ПУЭ. Таким образом, силовой кабель для подключения снегогенераторов оснежения трассы спуска «красная» на участке «Насосная станция» - гидрант № 15» - не работоспособен. Претензии заявлены 23.09.2020, 12.03.2021, на которые должник не ответил, до настоящего момента недостатки не устранены. Как указал заявитель в суде первой инстанции, в целях работоспособности оборудования, требуется заменить силовой кабель системы искусственного снегообразования. На момент рассмотрения настоящего спора недостатки не
а B, присоединенная к концу обмотки, - красным. Шины однофазного тока, если они являются ответвлением от шин трехфазной системы, обозначаются как соответствующие шины трехфазного тока; 3) при постоянном токе: положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым; 4) Согласно п. 1.7.2. ПТЭЭП устройство электроустановок должно соответствовать требованиям правил устройства электроустановок, строительных норм и правил, государственных стандартов, правил безопасности труда и другой нормативно-технической документации; п. 2.3.15 ПУЭ кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего: кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается – кабельная линия 10 кВ, принадлежащая СНТ «Полет-2», уложена в виде кольца на ОП-ОТ Мр-10. Согласно п. 1.7.2. ПТЭЭП
не убрана древесно-кустарниковая растительность (п. 1.1.3 ПТЭЭСС; п.п. 21, 23 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 160 от 24.02.2009 года); РУ-6 кв – пыль и грязь на оборудовании, отсутствует электротехническая смазка подвижных контактов разъединителей, не проведена внеочередная ревизия (п.п. 1.1.7; 1.6.1; 1.6.3 ПТЭЭСС); на кабельных линиях отсутствует второй заземляющий проводник (п. 5.8.1 ПТЭЭСС; п. 2.3.72 ПУЭ); кабельные линии не закреплены жестко, не предотвращена деформация оболочек и нарушение соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабеля (п.п. 1.1.7; 1.6.1; 1.6.3 ПТЭЭСС; п.п. 2.3.15 ПУЭ); камера ТМ – отсутствует высокопроводящая коррозионностойкая смазка в зоне соприкосновения между собой разнородных металлов (п.п. 1.6.1; 1.6.3 ПТЭЭСС); направляющие в камере трансформатора и бетонные полы имеют деформацию (п.п. 1.1.7; 1.6.1; 1.6.3; 2.2.1; 2.2.8 ПТЭЭСС); сечение нейтрали трансформатора не соответствует расчетной (выполнено круглой сталью) (п.п. 1.6.1; 1.6.3; 5.3.1;
