и ремонт внешних и внутренних тепловых сетей, тепловых узлов и теплотехнического оборудования, систем отопления на производственных объектах теплотехнического обеспечения организации. Организует техническое обслуживание, осуществляет проверку, наладку оборудования объектов теплотехнического обеспечения. Составляет ведомости на объемы работ по капитальному и текущему ремонту теплотехнических систем и оборудования. Организует проведение профилактических осмотров, текущего, среднего и капитального ремонта теплотехнического оборудования. Анализирует случаи отказов и нарушений в работе объектов теплотехнического обеспечения и принимает меры по их предупреждению. Составляет планы работ, инструкции, графикиработы подчиненного персонала, заявки на материалы, оборудование и техническую документацию, необходимые при производстве работ. Обеспечивает экономию всех видов энергии и материалов. Оформляет установленную документацию и составляет отчетность. Контролирует монтаж теплотехнических систем при ремонте, после проведения ремонтно-монтажных работ, вносит поправки и изменения в паспорта и соответствующую техническую документацию. Принимает участие в приемке в эксплуатацию новых объектов и теплотехнических систем после капитального ремонта. Участвует в разработке и реализации планов по внедрению новой техники, более совершенных технологических
совместный Приказ от 20 сентября 2013 г. N 544/18н); описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), информацию о количестве поставляемого товара, объеме выполняемых работ, объеме оказываемых услуг, месте доставки товара, месте выполнения работ или оказания услуг, сроках поставки товара, выполнения работы либо оказания услуг, а также график поставки товаров, выполнения работ либо оказания услуг в случае необходимости поэтапной поставки товаров, поэтапного выполнения работ, оказания услуг; обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в соответствии со статьей 22 Федерального закона; предложения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и их обоснование; предложения о дополнительных требованиях к участникам закупки и их обоснование. 3. Предложения в план-график подготавливаются функциональными исполнителями группы инициаторов закупок на основании данных о закупках
порядок выполнения входящих в технологический процесс отдельных технологических операций с учетом условий эксплуатации, обеспечивающий безопасность пропуска поездного состава с установленными скоростями по отремонтированному участку; 2) технологический процесс или проект производства работ должен содержать: характеристику ремонтируемого железнодорожного пути; условия производства работ; производственный состав; последовательность выполнения технологических операций; перечень машинных комплексов и их состав; применяемые измерительные средства и методы измерения; требования безопасности пропуска железнодорожного подвижного состава; порядок обеспечения требований безопасности труда; схему ограждения места производства работ; графики производства работ в технологических окнах движения поездов на все укрупненные технологические операции; график распределения работ по дням. 3) состав работ и последовательность технологических операций для всех видов ремонтов устанавливается проектом производства работ, разрабатываемым на основе технологического процесса, и включает: разрешительную документацию на ремонт объектов инфраструктуры и акты-допуски на производство работ в зоне действия технических сооружений и устройств; перечень зон совмещенных работ, при которых необходимо присутствие представителей структурных подразделений; график предоставления технологических окон в движении поездов
закупок или в план-график закупок, размещенный в ЕИС, неотъемлемым приложением которого является форма обоснования. Лицо, утвердившее план закупок или план-график закупок (его новую редакцию), размещенный в ЕИС Пункты 2 и 4 Правил обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 N 555. Обоснование закупок осуществляется заказчиками при формировании и утверждении: а) планов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд; б) планов-графиков закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд. Обоснование закупок осуществляется заказчиками в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации: а) формой обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении планов закупок; б) формой обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении планов-графиков закупок. 23
управление объектами сетей с диспетчерских пунктов района. Обеспечивает выполнение запланированных объемов ремонта, проведение обходов и осмотров объектов сетей, расчистку линий (трасс), наладку, испытания и другие работы по поддержанию эксплуатационной готовности и диагностике технического состояния оборудования, зданий и сооружений, охране объектов сетей района от несанкционированного воздействия. Анализирует итоги производственно-хозяйственной деятельности, показатели аварийности и травматизма, участвует в разработке и организует выполнение мероприятий, направленных на повышение эффективности работы района. Подготавливает проекты текущих и перспективных планов работы района, графиков выполнения отдельных работ (мероприятий), согласовывает условия и сроки их выполнения с заинтересованными лицами (подразделениями) организации, а также с заказчиками и соисполнителями работ. Организует подготовку предложений района по техническим условиям на проектирование строительства, реконструкции, расширения энергообъектов и присоединение потребителей к сетям, схем перспективного развития сетей района и электрификации обслуживаемой территории; обеспечивает рассмотрение проектов и подготовку по ним замечаний. Участвует в работе комиссий по приемке объектов сетей из ремонта и монтажа, проверке готовности сетей к работе в
Продолжительность смены - 11 часов, время начало работы 10 часов 00 минут, окончание работы 22 часа 00 минут. Определено, что продолжительность работы при сменном режиме, в том числе время начала и окончания ежедневной работы и перерыва для отдыха и приема пищи, утверждаются генеральным директором организации, и доводится до сведения работников общества не менее чем за один месяц до их введения в действие. Генеральным директором ООО «Реванш» утверждены графики работы продавцов Общества на период с марта по июнь 2019 года. В графикеработы продавца-консультанта ФИО1. на май 2019 года рабочими днями определены 2, 3, 6, 7, 10,11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 мая 2019 г. На данных графиках работы проставлены пометки об отказе ФИО1. от ознакомления с ними. Согласно актам об отсутствии работника на рабочем месте и докладным запискам администратора магазина «Реал-Флейм г. Оренбурга» ФИО3, адресованным генеральному директору ООО «Реванш», о невыходе на работу от 2,
работ за период с 01.05.2019 по 31.12.2019 на сумму 131 721 000 руб. (подготовительный период, подземная часть, надземная часть, инженерные сети и сооружения). Указанные работы предоставлены государственным подрядчиком не в полном объеме на сумму 27 761 628 руб., не выполнены работы предусмотренные графиком на сумму 103 959 372 руб. Ссылаясь на нарушение ответчиком сроков выполнения и сдачи этапа работы, истец направил ответчику претензию с требованием об уплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных графиком выполнения работ . Неисполнение ответчиком указанной претензии послужило основанием для обращения управления в арбитражный суд с настоящим иском. Оценив представленные доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса, руководствуясь положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 431, 702, 708, 753, 763 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды отказали в удовлетворении иска исходя из следующего: сторонами не согласовано
в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса. Как установлено судебными инстанциями пунктом 3.3 заключенного между сторонами договора предусмотрено, что расчеты производятся в соответствии с Порядком расчетов (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью договора. Пунктами 3.4 и 3.5 договора стороны согласовали, что Подрядчик в течение 5-ти дней после выполнения этапа ремонтных работ по графикуработ настоящего договора предоставляет Заказчику по каждому объекту акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), подписанные уполномоченным представителем Подрядчика. Согласование и подписание предоставленных актов и справок производится уполномоченными представителями Заказчика в срок – 5 дней. В случае возникновения разногласий, подписание актов и справок осуществляется после их устранения. Исходя из представленных в материалы дела доказательств судебные инстанции установили, что Подрядчиком выполнены и Заказчиком приняты работы
договора выполнить комплекс работ по реконструкции следующего объекта: индивидуальный жилой дом (далее - ИЖД), расположенный на земельном участке по адресу: Московская обл., Раменский р-н, п. Кратово. Данный договор сторонами исполнен в полном объеме. Разделом 3 договора от 25.11.2019 № 18-024/1 согласован порядок сдачи и приемки работ. В частности пунктом 3.5 договора установлено, что сдача выполненных работ подрядчиком происходит поэтапно, в сроки, определенные графиком работ. За три рабочих дня до момента завершения каждого этапа работ по графикуработ подрядчик извещает заказчика по электронной почте о завершении соответствующего этапа работ. Готовность и качество произведенных подрядчиком работ подтверждаются отсутствием обоснованных претензий и оплатой заказчиком данного этапа в течение 5 рабочих дней после извещения. Окончательная приемка объекта производится в течение 5 рабочих дней после получения заказчиком извещения (письменного или посредством электронной почты) подрядчика о его готовности (пункт 3.6 договора). Согласно пункту 2.1 договора цена работ составляет 4 085 900 руб. и определяется на основании
исполнительной документации о выполненных работах согласно перечню. Из переписки между сторонами следует, что подрядчик в нарушении условий договора не информировал заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности, готовность принимаемых конструкций и работ не подтверждена подписанными заказчиком и подрядчиком актами промежуточной приемки. Первое письмо о проведении осмотра результата выполненных АО "СК "Квартет" работ датировано 11.09.2012, т. е. спустя более 6 месяцев после срока сдачи работ, по графикуработ по утеплению фасада (срок до 13.03.2012), по монтажу вентиляции (срок до 05.03.2012) (т. 2 л.д. 48). Письмо от 11.09.2012 № 78 было направлено от заказчика - ООО "Секам" ответчику и содержало уведомление о проведении осмотра результатов работ, выполненных подрядчиком на объекте. Каких-либо документов, свидетельствующих о проведении осмотра работ, назначенного на 12.09.2012, в деле не имеется. Письмом от 04.03.2013 № 13 заказчик - ООО "Секам" уведомил ответчика о том, что осмотр результатов выполненных подрядчиком
предусмотрено, что за выполнение трудовых обязанностей работнику устанавливается заработная плата в размере должностного оклада согласно штатному расписанию 4 611 рублей в месяц, в соответствии с фактически отработанным временем. Работодатель устанавливает стимулирующие и компенсационные выплаты (доплаты, надбавки, премии и т.п.). Размеры и условия таких выплат определяются в соответствии с локальными нормативными актами работодателя (п. 2.2 договора). Как следует из п. 1.1 дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, работнику устанавливается работа по графику работы бани. Количество часов меньше месячной нормы и времени. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания. Оплата производится пропорционально отработанному времени и выполненному объему работ. Оплата отработанного сверх нормы времени производится в соответствии с действующим законодательством. Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение трудовых обязанностей работнику на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ устанавливается заработная плата в размере должностного оклада согласно штатному расписанию 7 500 рублей в месяц, оплата производится пропорционально
дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника. Как следует из представленных графиков рабочего времени охранников ЧОО «Пересвет» на объекте «Речморсервис» в период работы <ФИО>1, охранникам устанавливался график работы сутки через трое. Согласно справке-расчету <ФИО>1 отработал в <дата> которые оплачены истцу в полном объеме с учетом доплат за ночные и праздничные часы, что соответствует трудовому законодательству. Доводы истца о том, что имело место сверхурочная работа по графику работы трое суток через трое суток, что подтверждается представленными копиями журналов приема сдачи дежурств судом не могут быть приняты во внимание по следующим основаниям. В соответствии с ч. ч. 6, 7 ст. 67 ГПК РФ при оценке копии документа или иного письменного доказательства суд проверяет, не произошло ли при копировании изменение содержания копии документа по сравнению с его оригиналом, с помощью какого технического приема выполнено копирование, гарантирует ли копирование тождественность копии документа и его
с работниками, им производится только доплата. Так как работа в праздники входит в месячную норму рабочего времени, при подсчете сверхурочных часов такая работа, проведенная сверх нормы рабочего времени, не должна учитываться, поскольку она уже оплачена в двойном размере. В связи с тем, что плата сверхурочной работы и работы в выходные и праздничные дни производится в повышенном размере, одновременное начисление платы в повышенном размере на основании ст. 152, 153 ТК РФ будет неправомерным. Такая работа по графику работы не считается сверхурочой. Также указали, что требование работников о выплате причитающихся им сумм и процентов является индивидуальным трудовым спором и должно рассматриваться комиссией по разрешению трудовых споров или судом, оспариваемое предписание вынесено государственным инспектором труда по вопросам, не относящимся к его компетенции, в связи с чем предписание подлежит отмене. Оспариваемое предписание вынесено по истечение трехмесячного срока, в течение которого работники имели возможность обратиться в суд за восстановлением своих прав и разрешением спора. Кроме
ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение данного факта представлена копия водительского удостоверения, выданного на имя ФИО6. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СибТоргСервис» и ФИО6 заключен договор на оказание услуг по управлению транспортным средством, где указано, что ФИО6 обязуется по заданию ООО «СибТоргСервис» оказывать услуги по управлению транспортным средством марки «MAN № TG-A FLLC», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, государственный регистрационный знак №, принадлежащим обществу на праве аренды. В рамках настоящего договора оказываемые услуги по управлению транспортным средством включают следующие работы: работа по графику работы ООО «СибТоргСервис», осуществление доставки грузов по указанию общества. Услуги оказываются ФИО6 в период срока действия договора аренды транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО4 и ООО «СибТоргСервис». ФИО6 осуществляет передвижение на транспортном средстве на основании путевых листов общества. Из содержания акта оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оказание услуг по управлению транспортным средством от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО6 по заданию ООО «СибТоргСервис» оказал услуги по управлению транспортным средством марки «MAN №
