пунктом 1 которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее – технологическое присоединение) вводное распределительное устройств двухсекционного 9-этажного жилого дома и торгово-офисного центра, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора. Департамент постановлением от 19.08.2013 № 18/8 установил, и с 30.08.2013 ввел для общества плату за технологическое присоединение к электрическим сетям предприятия по индивидуальному проекту двухсекционного многоквартирного жилого дома и торгово-офисного центра. Согласно приложению к постановлению от 19.08.2013 № 18/8 индивидуальная плата за технологическое присоединение составила 4 787 765 рублей 57 копеек. Подтверждая законность оспариваемого постановления, суды руководствовались частью 1 статьи 198, частями 4 и 5 статьи 200
которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя - многоквартирные дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, подземной стоянкой (далее - объект) и строймеханизмов объекта, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), а заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (пункт 1). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств составляет: 1 год со дня заключения договора - для объекта; 6 месяцев - для строймеханизмов объекта (пункт 5). В случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату
ней документы, материалы дела № А41-8343/2020, судья считает, что жалоба с делом подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Как установлено судами и следует из материалов дела, между обществом (сетевая организация), предприятием (заявителем) и управлением (плательщиком) заключен договор, по условиям которого сетевая организация обязуется выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель - мероприятия, предусмотренные техническими условиями. Плательщик обязуется оплатить сетевой организации расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. В силу пункта 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 2 года со дня заключения договора. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется плательщиком в следующем порядке: 50% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 30 дней со дня заключения договора; 50% платы за технологическое присоединение вносятся ежемесячно равными долями в течение срока, установленного пунктом 5 договора, но не позднее даты фактического присоединения. Согласно пункту 10.1 договора
24.05.2021 между Обществом и садоводческим некоммерческим товариществом «Раздолье» в интересах одного из его членов – ФИО3 заключен договор № 187/ЗТП/СЗФ-2021 о технологическом присоединении находящегося в собственности последнего объекта – земельного участка с кадастровым номером 51:07:0010101:277, расположенного по адресу: Мурманская обл., г.Североморск). Согласно договору Общество приняло на себя обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, в том числе указанного гражданина к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации в целях электроснабжения земельного участка, а ФИО3 обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (пункт 1). В соответствии с пунктом 5 договора срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора. В соответствии с условием пункта 5 договора, а также согласно пункту 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №
обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами, в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: - максимальная мощность присоединяемых устройств 150 кВт; - категория надежности третья; - класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 6 кВ; - максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (пункт 2 договора). Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Электроустановки жилого дома», расположенного (который будет располагаться) по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, жилой массив индивидуальной застройки в районе совхоза «Удачный», участок № 43, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100451:704 (пункт 3 договора). В соответствии с пунктами 5, 6 договора, технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в
кадастр» (заявитель) был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 9816, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. Согласно пункту 2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения строящегося жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: г. Самара, Октябрьский район, Вторая Просека, Берег Реки Волги, уч. 11а, кадастровый номер 63:01:637002:362. В соответствии с пунктом 10 договора размер платы за технологическое присоединение составляет 436 190,54 руб. В технических условиях от 11.12.2015 № 1901, срок действия которых составляет 2 года со дня заключения договора и которые являются неотъемлемой
реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств по точке № 2: 30 (кВт); категория надежности 2; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 (кВ); максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств по точке № 1: 30 (кВт); заявитель, в свою очередь, обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения цифровой радиотелевизионной передающей станции, расположенной по адресу: Ивановская область, Пучежский район, деревня Затеиха, земельный участок с кадастровым номером 37:14:030207:729. Истец, посчитав, что для обеспечения второй категории надежности электроснабжения объектов третьего лица необходимо обращение в вышестоящую сетевую организацию, обратился к ПАО «Россети Центр и Приволжье» с заявкой на присоединение энергопринимающих устройств от 08.02.2019 № 125-с/122 об осуществлении технологического присоединения системы электроснабжения «Сооружения» – электросетевого
№ 50-э «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Пермского края». Приложением 2 к постановлению от 29 декабря 2021 г. № 50-э определен размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии, в том числе в строке 5 таблицы 2 для организации АО «Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района» (в отношении объектов ПАО «Уралкалий», АО «Сибур-Химпром», АО «Уралоргсинтез», Кизеловская ГРЭС-3) установлен НВВ 152265,76 тыс.руб., расходы на технологическое присоединение 0 руб., величина потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям 15,653 млн. кВт•ч; в строке 7 таблицы 2 для организации АО «Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района» (за исключением объектов ПАО «Уралкалий», АО «Сибур-Химпром», АО «Уралоргсинтез», Кизеловская ГРЭС-3) установлен НВВ 124422,83 тыс.руб., расходы на технологическое присоединение 8616,62 тыс.руб., величина потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям 75,202 млн. кВт•ч. Постановления вступили в силу с 1 января 2022 г. и опубликованы на
обязательность апелляционного определения Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 28 октября 2020 года по делу 66а-1051/2020, закрепленную в части 1 статьи 16 Кодекса административного судопроизводства. Фактически ответчик заменил норму, признанную судом недействующей, новой нормой идентичного содержания, которая также противоречит тарифному законодательству в сфере водоотведения, так как полностью совпадает с нормой, признанной недействующей. Ответчик оставил заниженным скорректированный объем финансовых средств, необходимых для реализации производственной программы общества на 2020 год, так как не учел фактические расходы на технологическое присоединение к электрическим сетям. В результате ответчик нарушил пункт 80 и подпункт «в» пункта 73 Основ ценообразования № 406 и части 2, 8 статьи 32 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении». Такое занижение тарифов нарушает право истца на получение необходимой валовой выручки в объеме, необходимом для осуществления водоотведения, и не соответствует тарифному законодательству в сфере водоотведения. Просит признать недействующими подпункты 1, 2 пункта 1 постановления агентства от 26 ноября 2020 года № 62-в/19 «О
осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 1 кВт, категория надежности третья, класс напряженности электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 0,40 кВ, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует. Заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями Договора. Пунктом 2 Договора предусмотрено, что технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «жилой дом», расположенного (который будет располагаться) по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя (п. 3). Технические условия являются неотъемлемой частью договора (п. 4).
обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 140 кВт, категория надежности III, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40 кВ, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует. Заявитель в свою очередь обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (п.1 договора). Согласно п.2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного (который будет располагаться) по адресу: Российская Федерация, <адрес>, <адрес> Точка присоединения указана в технических условиях и располагается на расстоянии не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя, на котором располагаются (буду располагаться) присоединяемые объекты заявителя (п.3 договора). В соответствии с п.п.4, 5 договора технические условия являются неотъемлемой частью договора. Срок действия
