(пункт 1.1 контракта). Сроки производства работ установлены в п. 3.1 контракта: начало работ – с момента подписания контракта, окончание – 10.08.2013. Цена контракта согласно п. 2.1 составляет 995 000 руб. В п. 7.2.1 контракта указано, что в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Представители Администрации Верхнеуральского городского поселения 15.08.2013 без приглашения представителя индивидуального предпринимателя ФИО1 произвели обследование объекта и установили, что ремонтные работы по замене канализационного коллектора не начаты, в связи с чем в адрес подрядчика была направлена претензия
работ на объекте, включая устранение выявленных дефектов, а также представленного комплекта исполнительной (технической) документации (по акту сдачи-приемки документации), на основании подписанных сторонами актов выполненных работ и счета-фактуры в течение 5 дней после поступления средств (пункт 2.8 контракта). В случае просрочки заказчиком исполнения предусмотренного контрактом обязательства, заказчик вправе потребовать уплаты неустойки, начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства; размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства (пункт 12.3 контракта). Акты формы КС-2, справки формы КС-3 от 25.09.2012, от 28.09.2012 подписаны сторонами без замечаний. Ненадлежащее исполнение заказчиком обязательства по оплате выполненных и принятых работ послужило основанием для обращения общества в арбитражный суд с настоящим иском. В силу закрепленного в статье 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принципа состязательности задача лиц, участвующих в деле,
10 мая 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края выдал исполнительный лист серии ФС № 019429725, на основании которого администрация платежным поручением от 08.10.2018 № 624 уплатила 285 010 рублей. Согласно условиям контракта в случае просрочки исполнения заказчиком обязательства по оплате результата выполненных работ исполнитель вправе требовать уплату неустойки. Неустойка исчисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения такого обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности по оплате выполненных работ (пункт 5.2 муниципального контракта). Начислив пени с 24.09.2016 по 08.10.2018 в размере 53 083 рублей 11 копеек, общество направило администрации претензию 09.06.2020 с требованием добровольно уплатить договорную неустойку. Неисполнение администрацией указанного требования послужило основанием для обращения общества в арбитражный суд. В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее
день просрочки исполнения обязательств (при этом соответствующими документами являются акт выявленных дефектов заказчика или иные контрольно-надзорных органов и служб). Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пени), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, в отсутствии виновных действий подрядчика или по вине заказчика. В силу пункта 8.7 договора в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день уплаты неустойки от суммы неисполненных обязательств. Во исполнение условий договора между сторонами подписан акт выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 30.03.2018 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 30.03.2018 на сумму 83 634 рубля 86 копеек. В связи с неисполнением заказчиком обязательств по оплате, истец претензией от 12.01.2021 обратился в адрес ответчика с
несвоевременную оплату предварительной оплаты необходима совокупность двух условий: наличия условия о применении неустойки за несвоевременную оплату предварительной оплаты в договоре; исполнение продавцом обязательства по передаче товара покупателю либо отказа от договора. Согласно пункту 5.5 договора в случае просрочки исполнения покупателем обязательств по оплате поставки, поставщик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции исходил из того, что судом первой инстанции неверно истолковано содержание данного пункта договора, поскольку в нем отсутствует условие о начислении неустойки на сумму предоплаты по договору. Буквальное толкование условия договора, содержащегося в пункте 5.5 договора, указывает на то, что право поставщика потребовать уплаты неустойки возникает в случае просрочки исполнения покупателем обязательств по оплате поставки,
в Приложении № (спецификации), являющемся необъемлемой частью договора (2.2). Цена договора согласована сторонами в размере 186410 руб. (п.4.3). Срок поставки товара определен в количестве тридцати дней, после внесения полной суммы оплаты цены договора (п. 5.1). В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, другая сторона вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (п. 5.3). Как указано в п.8.1, договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств, возложенных на них условиями настоящего договора. Названный договор, с учетом уточнений, принят и подписан сторонами, скреплен печатью ответчика. Согласно преамбуле Закона
