ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Реактор на быстрых нейтронах - гражданское законодательство и судебные прецеденты

Приказ Ростехнадзора от 03.10.2018 N 486 "Об утверждении руководства по безопасности при использовании атомной энергии "Комментарии к федеральным нормам и правилам "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций" (НП-001-15)" (вместе с "РБ-152-18...")
Руководства по безопасности посредством указания номера соответствующего пункта без упоминания его названия. Приложение N 1 к руководству по безопасности при использовании атомной энергии "Комментарии к федеральным нормам и правилам "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций" (НП-001-15)", утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от "__" _______ 20__ г. N ___ ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ АЗ - аварийная защита АС - атомная станция АЭС - атомная электростанция БВ - бассейн выдержки БН - реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БПУ - блочный пункт управления ВАБ - вероятностный анализ безопасности ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор ГО - герметичное ограждение ГЦН - главный циркуляционный насос ГЭЗ - глубокоэшелонированная защита ДГ - дизель-генератор ДС - допустимый сброс ЗПА - запроектная авария ЗПУПД - защищенный пункт управления противоаварийными действиями ЗПУПД АС - защищенный пункт управления противоаварийными действиями на атомной станции ЗПУПД Г - защищенный пункт управления противоаварийными действиями в городе ЗПУПД РЭ -
Приказ Ростехнадзора от 01.02.2013 N 46 "Об утверждении руководства по безопасности при использовании атомной энергии "Структура и содержание отчета по результатам комплексного инженерного и радиационного обследования для вывода из эксплуатации блока атомной станции" (вместе с "РБ-081-13...")
другие рекомендации для безопасного проведения работ по выводу из эксплуатации блока АС. Приложение к руководству по безопасности при использовании атомной энергии "Структура и содержание отчета по результатам комплексного инженерного и радиационного обследования для вывода из эксплуатации блока атомной станции", утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 февраля 2013 г. N 46 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ АС - атомная станция АМБ - канальный реактор Белоярской АС (Атом Мирный Большой) БН - реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор РАО - радиоактивные отходы РБ - руководство по безопасности РБМК - реактор большой мощности канальный РВ - радиоактивные вещества СУЗ - система управления и защиты ЭГП-6 - канальный реактор Билибинской АС (энергетический гетерогенный прямоточный) ------------------------------------------------------------------
Приказ Ростехнадзора от 24.05.2010 N 406 "Об утверждении Положения о проектировании и изготовлении тепловыделяющих элементов и тепловыделяющих сборок с уран-плутониевым (МОКС) топливом"
от 30 июля 2004 г. N 401, приказываю: Утвердить прилагаемое Положение о проектировании и изготовлении тепловыделяющих элементов и тепловыделяющих сборок с уран-плутониевым (МОКС) топливом. Руководитель Н.Г.КУТЬИН Утверждено Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 24 мая 2010 г. N 406 ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТИРОВАНИИ И ИЗГОТОВЛЕНИИ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК С УРАН-ПЛУТОНИЕВЫМ (МОКС) ТОПЛИВОМ В настоящем документе применяются следующие сокращения: АЗ - активная зона АС - атомная станция БН - реактор на быстрых нейтронах ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор КД - конструкторская документация НИР - научно-исследовательская работа НТД - нормативно-технический документ ОКР - опытно-конструкторская работа ОТК - отдел (служба) технического контроля РКД - рабочая конструкторская документация РУ - реакторная установка СУЗ - система управления и защиты ТВС - тепловыделяющая сборка твэл - тепловыделяющий элемент ТД - технологическая документация ТЗ - техническое задание ТУ - технические условия. I. Назначение и область применения 1. Положение о проектировании и изготовлении
Постановление Ростехнадзора от 29.06.2007 N 1 "Об утверждении и введении в действие федеральных норм и правил в области использования атомной энергии "Основные требования к тепловыделяющим элементам и тепловыделяющим сборкам с уран-плутониевым (МОКС) топливом для атомных станций" (вместе с "Основными требованиями... НП-080-07")
ОАО "ТВЭЛ", ОАО "МСЗ", ОАО "НЗХК", ОКБ "Гидропресс", ОКБМ и др. Разработан на основании Федерального закона "Об использовании атомной энергии", нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, других нормативных документов, а также рекомендаций международных организаций. Нормативный документ прошел правовую экспертизу в Министерстве юстиции Российской Федерации (письмо исх. N 01/7968-АА от 14 августа 2007 г.). Перечень сокращений А3 - активная зона АС - атомная станция БН - реактор на быстрых нейтронах ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор РУ - реакторная установка СУЗ - система управления и защиты ТВС - тепловыделяющая сборка твэл - тепловыделяющий элемент Основные термины и определения В целях настоящего документа используются следующие термины и определения: Активная зона - часть ядерного реактора, в которой размещены ядерное топливо, замедлитель, поглотитель, теплоноситель, средства воздействия на реактивность и элементы конструкций, предназначенные для осуществления управляемой цепной ядерной реакции деления и передачи энергии теплоносителю. Повреждение твэла - нарушение
Определение № 07АП-2983/19 от 07.07.2020 Верховного Суда РФ
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Как следует из материалов дела, комбинатом и обществом «Ява Строй» (далее - общество «Ява Строй», подрядчик) по итогам проведенного открытого конкурса в электронной форме на основании протокола заседания конкурсной комиссии от 20.11.2014 заключен договор от 12.12.2014 № 24/24-2140 (далее – договор) на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках проекта «ОАО «СХК» Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах (основной период строительства)». Цена работ по договору, подлежащая оплате подрядчику, составляет в базисном уровне цен 2000 года – 722 415 800 руб., в текущих ценах – 6 251 803 517, 32 руб. В соответствии с пунктом 8.18 договора подрядчик обязуется устранить в течение срока, согласованного заказчиком, своими силами и за свой счет, либо силами и за счет согласованных заказчиком субподрядчиков, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия договора и
Постановление № 11АП-12996/20 от 20.10.2020 Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда
оборудования в эксплуатацию" календарного плана (приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 от 13.12.2016 к договору) ответчиком не выполнены из-за отсутствия строительной готовности объекта МБИР для выполнения указанных работ. Согласно пункту 7.2 договора истец взял на себя обязательство осуществить приемку выполненных работ. В соответствии с пунктом 7.3 договора истец обязан обеспечить приемку оборудования в установленном договором порядке и сроки. Согласно пункту 10 календарного плана производство шеф-монтажа оборудования осуществляется на площадке МБИР (многоцелевой реактор на быстрых нейтронах ). Производство шеф-наладки и приемочные испытания соответственно также осуществляются на площадке МБИР. Истец нарушил срок приемки оборудования. Кроме того, по мнению ответчика, поскольку нарушение срока выполнения работ вызвано действиями истца, правовых оснований для требования от ответчика уплаты штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по договору и предоставления иного (нового) обеспечения исполнения договора у истца не имеется. Ответчик обратился в суд с встречным требованием о взыскании штрафа за неисполнение обязательства по обеспечению приемки оборудования по
Решение № А72-3205/20 от 12.08.2020 АС Ульяновской области
ввод оборудования в эксплуатацию» Календарного плана (Приложение №1 к Дополнительному соглашению № 1 от 13.12.2016 к договору) ответчиком не выполнены из-за отсутствия строительной готовности объекта МБИР для выполнения указанных работ. Согласно п. 7.2 договора истец взял на себя обязательство осуществить приемку выполненных работ. В соответствии с п. 7.3 договора истец обязан обеспечить приемку оборудования в установленном договором порядке и сроки. Согласно п. 10 Календарного плана производство шеф-монтажа Оборудования осуществляется на площадке МБИР (многоцелевой реактор на быстрых нейтронах ). Производство шеф-наладки и приемочные испытания соответственно также осуществляются на площадке МБИР. Ответчик исковые требования не признал, пояснил, что обязательства по выполнению работ не были исполнены в установленный срок в связи с нарушением истцом срока приемки оборудования. Производство 3 этапа работ по договору невозможно в связи с отсутствием подготовленной площадки для установки изготовленного и доставленного заказчику крана. Кроме того, по мнению ответчика, поскольку нарушение срока выполнения работ вызвано действиями истца, правовых оснований для
Постановление № Ф09-162/22 от 26.10.2022 АС Уральского округа
округа в порядке, предусмотренном статьями 274, 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Как установлено судами и следует из материалов дела, между обществом с ограниченной ответственностью «ЯВА Строй» (подрядчик; далее – общество «ЯВА Строй») и обществом «Атоммашкомплекс УЭХК» (субподрядчик) заключен договор от 07.07.2016 № 33-15-ДСп на выполнение работ по монтажу металлоконструкций, технологического оборудования и трубопроводов на объекте по проекту «ОАО «СХК» Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах (основной период строительства). В рамках данного договора силами подразделения общества «Атоммашкомплекс УЭХК» – Новоуткинского филиала «ИСКРА» из металла были изготовлены изделия – детали облицовки локализующих систем, которые были направлены на объект строительства в г. Северск открытому акционерному обществу «СХК» – «Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах (основной период строительства)». Между обществами «Атоммашкомплекс УЭХК» (субподрядчик) и «УС БАЭС» (подрядчик) заключен договор от 16.08.2017 №
Постановление № А72-4071/19 от 27.01.2022 АС Поволжского округа
«ГНЦ НИИАР») обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уралэнергострой» (далее – ООО «УК «Уралэнергострой», ООО «УК УЭС») о взыскании 238 040 423 руб. 15 коп. за период с 21.12.2018 по 15.04.2019. Делу присвоен номер А72-4071/2019. ООО «УК «Уралэнергострой» обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к АО «ГНЦ НИИАР» о расторжении договора от 11.11.2014 №00000000725150090002/220/2014 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР, заключенного между АО «ГНЦ НИИАР» и ООО «УК «Уралэнергострой», взыскании 1 462 656 287 руб. Делу присвоен номер А72-7773/2019. ООО «УК «Уралэнергострой» обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к АО «ГНЦ НИИАР» о признании недействительным одностороннего отказа АО «ГНЦ НИИАР» от исполнения договора на выполнение строительно-монтажных работ № 00000000725150090002/220/2014 от 11.11.2014, оформленный письмом от 02.04.2019 № 64/3023-Д-10, применении последствий недействительности сделки, признании недействительными требования об осуществлении уплаты денежной суммы
Решение № А-7-21-357/17 от 09.10.2017 Калужского областного суда (Калужская область)
от 14 сентября 2009 года № 1311-р (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 09 октября 2015 года № 1082) АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» включено в перечень организаций, эксплуатирующих особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты. Установлено, что АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» участвует в реализации федеральной целевой программы «Ядерные технологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу 2020 года» по объекту: «Техническое перевооружение комплекса больших физических стендов для моделирования реакторов на быстрых нейтронах и их топливных циклов». В целях реализации указанного проекта Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (Инвестор) 31 марта 2011 года с ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ» заключено соглашение о предоставлении бюджетных инвестиций, а 19 июня 2015 года с АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», являющимся на основании пункта 5 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
Решение № 12-181/2017 от 19.07.2017 Обнинского городского суда (Калужская область)
акционерного общества «Государственный научный центр Российской Федерации –Физико-энергетический институт имени Лейпунского А.И.» ДД.ММ.ГГГГ на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Акционерное общество «Государственный научный центр Российской Федерации –Физико-энергетический институт имени Лейпунского А.И.» участвует в реализации федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года». Одним из мероприятий Программы в части строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов экспериментально-стендовой, исследовательской базы является «Техническое перевооружение комплекса больших физических стендов для моделирования реакторов на быстрых нейтронах и их топливных циклов» (пункт 7 приложения № к Программе (в редакции постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №)) (далее - мероприятие). В целях выполнения мероприятия Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и акционерным обществом «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» заключен договор об участии Российской Федерации в акционерном обществе от ДД.ММ.ГГГГ №-Д (с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями от ДД.ММ.ГГГГ. №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от
Решение № 2-514/2022 от 12.04.2022 Северского городского суда (Томская область)
лица и поставлено на учет в Федеральной налоговой службе. Основным видом деятельности ООО «УС БАЭС» является строительство жилых и нежилых зданий. В судебном заседании установлено, следует из материалов дела и не оспаривалось лицами, участвующими в деле, что АО «СХК» (заказчик) и ООО «ЯВА Строй» (подрядчик) заключен договор № 24/24-2140 от 12.12.2014 о выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ по проекту ОАО «СХК» строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах (основной период строительства), по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство в сроки и на условиях настоящего договора выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы в рамках проекта ОАО «СХК» «Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах (основной период строительства)» по рабочей документации, и передать работы заказчику, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат выполненных работ и оплатить