Штраф за нарушение сроков возврата неотработанного аванса подрядчиком - гражданское законодательство и судебные прецеденты

в одностороннем порядке в связи с нарушением Подрядчиком требований Договора, Подрядчик уплачивает штраф в размере 3 % от Договорной цены. Расчет штрафа за отказ Заказчика от исполнения Договора в связи с нарушением Подрядчиком существенных условий Договора (срока окончания работ): 13 530 000.00 * 3 % = 405 900,00 рублей. Требование в этой части подтверждено материалами дела, расчет судом признан верным, штраф подлежит взысканию. Согласно п. 4.4. Договора Подрядчик обязан возвратить Заказчику неотработанный аванс в течение 7 календарных дней с даты получения письменного требования Заказчика о возврате аванса. Претензия (исх. № 01/2021 от 01.02.2021 г.) с требованием о возврате неотработанного аванса и стоимости давальческого материала (неосновательное обогащение) в течение 7-ми дней с даты получения (06.03.2021) претензии, направленной в адрес Ответчика 02 февраля 2021 г. Пунктом 21.9.6. Договора предусмотрена ответственность Подрядчика за нарушение срока возврата аванса в виде уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы невозвращенного аванса за каждый день просрочки,

Договора, - 35 000 руб. 00 коп - Генподрядчиком удержана сумма штрафов на основании Приложения № 4 и п. 6.9. Договора. По расчету истца размер задолженности подрядчика перед генеральным подрядчиком составляет 760 311 рублей 45 копеек, что является неотработанным авансом. В соответствии с п. 5 Дополнительного соглашения № 3 от 25.02.2022 к Договору, в случае нарушения Подрядчиком конечных сроков выполнения Работ (этапов Работ) более, чем на 5 календарных дней по сравнению со сроками, указанными в Графиках выполнения работ, Генеральный подрядчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив Подрядчика за 1 рабочий день до даты расторжения Договора. Истец 06.04.2022 направил ответчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора, возврате неотработанного аванса. С 07.04.2022 Договор является расторгнутым. В соответствии с п. 6 Дополнительного соглашения № 3 от 25.02.2022 к Договору, при одностороннем расторжении Договора в случае нарушения Подрядчиком конечных сроков выполнения работ, Подрядчик обязуется выплатить штраф в размере 10

ДВ») с исковым заявление к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ответчик, ИП ФИО1) о взыскании: - неосновательного обогащения (неотработанного аванса) в размере 500 000 руб., - штрафа за нарушение начального срока выполнения работ в размере 125 300 руб., - штрафа за нарушение конечного срока выполнения работ в размере 125 300 руб., - неустойки за нарушение начального срока выполнения работ в размере 197 721 руб., - неустойки за нарушение конечного срока выполнения работ в размере 140 336 руб., - процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 18.10.2019 по 03.07.2020 в размере 21 363,90 руб., с 04.07.2020 по день исполнения обязательства. Требования обоснованы ненадлежащим выполнением ответчиком обязательств по возврату неотработанного аванса после расторжения договора субподряда от 17.04.2019 № МК-ПЖТ-17042019/1. В судебном заседании истец на требованиях настаивал в полном объеме, ссылаясь на доводы, изложенные в исковом заявлении. Представил дополнительные письменные пояснения. Ответчик своего представителя в заседание не направил, о времени и

по договору генерального подряда на строительство объекта от 12.09.2019, - 25 749 994,32 руб. пени за просрочку окончания выполнения работ за период с 15.09.2020 по 25.11.2020, - 2 843 164,12 руб. штрафа, начисленного по пункту 11.2 рассматриваемого договора за нарушение срока окончания работ, - 138 838,37 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период просрочки с 31.03.2021 по 28.06.2021, с их последующим начислением по день фактической оплаты основного долга. В обоснование заявленных требований истец сослался на положения статей 309, 310, 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, указав, что ответчиком ненадлежащим образом исполнялись обязательства по договору генерального подряда на строительство объекта от 12.09.2019; договор расторгнут по соглашению сторон 25.11.2020; на ответчике лежит обязанность по возврату неотработанного уплаченного истцом аванса , а также финансовых санкций в связи с ненадлежащим исполнением договора и несвоевременным возвратом денежных средств. Общество с ограниченной ответственностью «РЭС» в отзыве на первоначальный иск требования ООО «Еланско-Спасское» не признало,

000 рублей за каждый день не представления и/или нарушение сроков представления документов. В соответствии с п 21.22 Договоров № 625, №627, при неисполнении Субподрядчиком требований п. 7.1.11 Договора, Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 10 % от Цены Договора. Таким образом, общая задолженность ООО «Югстрой» по Договору № 625 составляет сумму в размере 414 809 201,08 руб., в том числе: неотработанный аванс (неосновательное обогащение) 49 408 095,69 руб.; неустойка за нарушение срока окончания работ проценты за пользование коммерческим кредитом 169 386 030 руб.; неустойка за нарушение срока возврата аванса 173 175 375,39 руб.; штрафы в общем размере 22 839 700 руб. Общая задолженность ООО «Югстрой» по Договору № 627 составляет 450 941 553,1 руб., в том числе: неотработанный аванс (неосновательное обогащение) 41 174 167,17 руб.; неустойка за нарушение срока окончания работ проценты за пользование коммерческим кредитом 235 894 230 руб.; неустойка за нарушение срока возврата аванса 144 315 455,93 руб.;

Исковые требования ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «СтройЛесГрупп» о взыскании денежных средств, уплаченных по договору, стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, – удовлетворить. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СтройЛесГрупп» (ОГРН <***>) в пользу ФИО1 сумму неотработанного аванса по договору на выполнение подрядных работ от <Дата обезличена> <Номер обезличен> в размере 242 347 (двести сорок две тысячи триста сорок семь) рублей, денежные средства в счет устранения недостатков выполненной работы по договору на выполнение подрядных работ от <Дата обезличена> <Номер обезличен> в размере 92300 (девяносто две тысячи триста) рублей, неустойку за нарушение установленных сроков выполнения работы по договору на выполнение подрядных работ от <Дата обезличена> <Номер обезличен> в размере 55 192(пятьдесят пять тысяч сто девяносто два) рубля, неустойку за нарушение сроков возврата неотработанного аванса по договору на выполнение подрядных работ от <Дата обезличена> <Номер обезличен> вразмере 203 571(двести три тысячи пятьсот семьдесят один) рубль 48 копеек, неустойку