существо допущенных нарушений, пришел к выводу, что период начисления неустойки в пользу ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» следует исчислять со дня, следующего за датой окончания работ, определенной в государственном контракте – 01.12.2017. Позицию суда первой инстанции о продлении срокаисполнения работ на 33 дня в связи с тем, что на этапе заключения государственного контракта имелись многочисленные нарушения на стороне заказчика, приведшие к затягиванию срока подписания контракта, суд апелляционной инстанции нашел необоснованной. Применив статьи 405, 406 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции отметил, что просрочка кредитора в исполнении обязательства не может возникнуть до заключения контракта, являющегося источником обязательства. Признав, что период начисления неустойки имеет иную продолжительность, чем определен судом первой инстанции, суд апелляционной инстанции не произвел перерасчет суммы неустойки, что было бы закономерным в данной ситуации. Суд кассационной инстанции допустил, что оставляя прежней сумму неустойки, подлежащей присуждению учреждению, суд апелляционной инстанции действовал из соображений необходимости ее снижения в
в многоквартирных домах, а Ответчик обязуется выполнить работы по договору в соответствии с Графиком выполнения работ и в установленные сроки. Согласно условиям Договора, Ответчик должен выполнить работы в течение определенного количества дней, в соответствии с п.4.2 Договоров и техническим заданием. Пункт 11.3 Договоров предусматривает, что за невыполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ на объекте в соответствии со сроками, иных сроков, установленных договором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки неисполненного обязательства, начиная со дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа, за исключением сроков, установленных пунктом 12.4 договора. По Договору № РТС223А170050 от 27.03.2017г. Срок выполнения работ согласно п. 4.2 договора определен 90 дней. Объект передан Подрядчику 29.03.2017 на основании акта открытия объекта (акта передачи к производству работ при капитальном ремонте
в проекте контракта содержалась информация о сроке выполнения работ, то есть о сроке завершения основного обязательства подрядчика - не позднее 31.05.2023. Из анализа приведенных выше норм закона следует, что независимая гарантия должна предоставляться с учетом срока исполнения обеспеченных такой гарантией обязательств подрядчика, по которым точно определен срокисполнения. Поскольку на момент предоставления независимой гарантии в целях заключения контракта невозможно заранее определить скок, в который будет осуществлена приемка работ, при этом обязательства по приемке работ относятся к обязательствам заказчика, и не обеспечиваются независимой гарантией, такая гарантия должна предоставляться с учетом срока исполнения обязательств подрядчика, которые должны быть обеспечены независимой гарантией, и срок исполнения которых определен точно и конкретно. Следует отметить, что несоблюдение срока выполнения работ может быть вменено исполнителю только при нарушении им сроков выполнения работ по состоянию на конкретную дату, установленную контрактом. В данном случае такая дата установлена пунктом 1.3.2 проекта контракта. Поскольку представленная Обществом независимая гарантия имела срок действия
вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроковисполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы. В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы. В силу статей 309, 310, 312, 314 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, надлежащему лицу, в установленный срок, односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим. Оценив доводы сторон, сопоставив их с представленными в материалы дела доказательствами, суд первой инстанции пришел к выводу, что требование истца о взыскании с ответчика неустойки за нарушение сроков поставки продукции по Договору подлежит частичному удовлетворению. Суд апелляционной инстанции, поддерживая данный вывод суда первой инстанции, основывается на следующем. Условиями Спецификации № 1 к Договору срок поставки Товара по всем пяти позициям определен до 29.04.2016. Фактически товар был поставлен покупателю по товарной накладной № 17
приложении № 1 к настоящему договору и передать заказчику по акту приема-передачи материалы (информацию), являющиеся результатом их оказания. Как следует из пункта 5.1 договора, он вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств. Срок начала оказания услуг начинается с момента поступления на счет исполнителя денежных средств (пункт 5.2). Срокисполнения отдельных видов обязательств устанавливается в Приложении № 1 (пункт 5.3). В случае нарушения заказчиком принятых на себя обязательств, срок оказания услуг исполнителем увеличивается на соответствующе количество дней (пункт 5.4). Срок выполнения первого этапа определен сторонами в приложении № 1 в течение 30 рабочих дней с момента получения исполнителем предоплаты по настоящему договору, срок выполнения второго этапа работ установлен в течение 15 рабочих дней с момента утверждения заказчиком результатов работ исполнителя в рамках первого этапа. Срок выполнения работ продлевается на срок согласования с заказчиком рабочих вариантов, направляемых ему исполнителем для утверждения, а
В соответствии с пунктом 9.2. договора в случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения заказчиком обязательств по оплате товара подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор или изменить срокисполнения своих обязательств. За все время просрочки оплаты подрядчик вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа до момента фактической оплаты. Пунктом 11.1. договора предусмотрено, что договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств обеими сторонами. Согласно разделу 12 договора приложениями к договору являются 1- техническое задание, 2 – смета. В подписанном ответчиком приложении № 1 к договору от 14 сентября 2011 года № 2011.09-90087 (л.д. 20), представляющем собой результаты замеров габаритных размеров изделий из ПВХ работниками истца, определен адрес выполнения работ: Мира, 108 (библиотека), этаж 2. В приложении № 2 к договору № 2011.09-90087 стороны согласовали характеристики изделий и их количество (л.д. 15). Письмом
