обстоятельства, обязана известить о них другую сторону в 10-дневный срок (ст. 11 договора). Поскольку в контракте не указано, что по истечении срока реализации проекта обязательства сторон прекращаются, то контракт признается действующим до определенного в нем момента окончанияисполнения сторонами обязательства. Отменяя постановление суда апелляционной инстанции, и оставляя в силе решение суда первой инстанции, Арбитражный суда Московского округа руководствовался статьей 452 Гражданского кодекса Российской Федерации, и исходил из того, что соглашение об изменении договора (в том числе в части изменения сроков исполнения обязательств) совершается в той же форме, что и договор. В силу пункта 3 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства. Поскольку в силу пунктов 8.4, 8.5 контракта последний прекратил свое действие с 01 октября 2012 г.,
штрафа, судебные расходы по уплате государственной пошлины, а также расходы за составление искового заявления и за представление интересов в суде. В обоснование кассационной жалобы указывает, что поскольку нарушение сроков выполнения работ произошло по вине заказчика в связи с несвоевременным предоставлением сметы на выполнение дополнительных работ по установке чугунных радиаторов, схемы отопления, проекта ремонта АПС (автоматическая пожарная система), СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией), основания для начисления и удержания неустойки за 22 дня отсутствуют; срок окончания исполнения контракта установлен новым графиком производства работ (30.09.2016) в связи с увеличением объема работ по дополнительному соглашению № 2 к контракту; возражает против расчета пени, установленного судами количества дней просрочки. Считает, что имелись основания для удовлетворения требований о взыскании с заказчика штрафа, материалам дела подтверждается нарушение заказчиком своих обязательств по представлению проектной документации; ответов на письма истца от 14.08.2016 № 62, от 17.10.2016 № 62, от 21.11.2016 № 104, от 18.10.2016 № 95 от ответчика
работ, в котором указываются: подлежащая к оплате сумма в соответствии с условиями Контракта и другие необходимые реквизиты. Вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ заказчику предоставляются технический отчет с актом технического осмотра объекта капитального ремонта, проектная и сметная документации, положительные заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости, а также рабочая документация Пунктом 11.1 Контракта установлены следующие сроки исполнения возникших из него обязательств: срок окончания работ – 30.11.2020, срок окончания исполнения Контракта – 22.12.2020. Согласно пункту 11.4.2 Контракта заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в случае если подрядчик нарушил конечный срок выполнения работы и результат работы вследствие допущенной подрядчиком просрочки утратил интерес для заказчика. В ходе выполнения инженерных изысканий подрядчиком выявлено, что текущее состояние конструкций здания и его инженерных систем не соответствует эксплуатационным требованиям и нагрузкам, установленными действующими нормативными документами и не позволяет выполнить предусмотренные техническим заданием работы. Подрядчик пришел к выводу, что необходимо
работ (пункты 2.4.1, 2.4.12, 2.4.18, 4.16 Контракта). Из пункта 3.16 Контракта следует, что работы, выполненные подрядчиком с нарушением требований законодательства РФ, условий Контракта и приложений к нему, стандартов, норм и правил, применяемых на территории РФ, задания на проектирование (приложение № 1 к Контракту), не подлежат оплате заказчиком до устранения подрядчиком обнаруженных недостатков. Срок выполнения работ – в течение 200 календарных дней с момента заключения Контракта, то есть не позднее 17.03.2019 (пункт 4.1 Контракта), срок окончания исполнения Контракта – 31.12.2019 (пункт 9.1 Контракта). Пунктом 4.7 Контракта предусмотрено, что фактическая передача результатов работ подрядчиком заказчику оформляется актом о приемке выполненных работ и актом приема-передачи документов, составленных в 2-х экземплярах, подписанных сторонами и представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Калининского района» (далее – Служба). Согласно пункту 4.13 Контракта со дня подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ, результаты работ считаются принятыми заказчиком. На основании пункта 4.4 Контракта вся получаемая от заказчика
выражения, головной исполнитель уплачивает государственному заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000 рублей. За каждый факт неисполнения государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, головной исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000 руб. (пункт 8.10 контракта). Срок начала исполнения государственного контракта с момента его заключения сторонами. Срок действия контракта до 22.12.2021. Срок окончания исполнения контракта сторонами 22.11.2021. В части не исполненных обязательств контракт действует до момента их надлежащего исполнения (пункт 13.1 контракта). В спецификации стороны согласовали наименование товара, цену за кг, адрес поставки, количество товара, срок поставки товара, согласно которой поставке подлежал сухой полнорационный сбалансированный корм для взрослых служебных собак по ГОСТ 55453-2013, используется КТРУ 10.92.10.111-00000004: порода собак – все породы, требования к товару – полнорационный, класс – «премиум», поставляемый товар должен быть в форме гранул, поставляемый товар
соответствии с информацией, включенной в планы-графики в соответствии с ч. 3 настоящей статьи. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены. Согласно ч. 12 ст. 21 названного Федерального закона не допускаются размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупки, документации об осуществлении закупки, направление приглашений принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, если такие извещения, документация, приглашения содержат информацию, не соответствующую информации, указанной в планах-графиках. Из плана-графика следует, что планируемый срок окончания исполнения контракта - декабрь 2019. Из извещения о проведении электронного аукциона следует, что срок поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг - до 10 июня 2019 г. (включительно). Из проекта контракта следует, что срок действия контракта - до 28 июня 2019 г., в части проведения финансовых расчетов - до полного их исполнения сторонами (п. 10.1. проекта контракта). Таким образом, документация об электронном аукционе размещена в единой информационной системе с нарушением срока установленного планом
№ 1093, отчет размещается заказчиком в единой системе в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг. Судом установлено, что за 2015 год администрацией МО «Ожулунский наслег» Чурапчинского района РС (Я) по результатам электронного аукциона заключено 9 муниципальных контракта: 1) Муниципальный контракт от 31 августа 2015 года № 0116300031615000012-01406393-01, заключенный между администрацией МО «Ожулунский наслег» и ООО «Таас-Тумус». Срок окончания исполнения контракта установлен 31 августа 2015 года. 2) Муниципальный контракт от 01 сентября 2015 года № 0116300031615000010-0140693-01, заключенный между администрацией МО «Ожулунский наслег» и ООО «Чурапчаавтодор». Срок окончания исполнения контракта установлен 01 сентября 2015 года. 3) Муниципальный контракт от 16 февраля 2015 года № 03-15, заключенный между администрацией МО «Ожулунский наслег» и ГБПОУ РС (Я) «Аграрный техникум». Срок окончания исполнения контракта установлен 16 февраля 2015 года. 4) Муниципальный контракт от 16 февраля 2015 года №
