3. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму). 4. В данном Графике приводятся расчетные срокипоставки товара в рамках договора, перечисленного в Сводной таблице стоимости (Форма ___). 5. Для указания сроков против каждого товара следует затемнить соответствующие графы и указать в них количество поставляемого товара, например: Наименование, тип, марка товара Общее количество, метры Год (____) [указать год, например "2020"] Квартал ___ [указать квартал, например "1"] Квартал ___ [указать квартал, например "2"] Квартал ___ [указать квартал, например "3"] [указывается срок согласно требованию документации] ... ... ... ... ... ... ... ... X, XX м Y, YY м Z, ZZ м ИТОГО за квартал, м ИТОГО за год, м 6. [при проведении конкурса, аукциона, запроса предложений] ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: При указании в форме графика поставки товара сведений о ценовом предложении участника, данная заявка будет отклонена. при проведении конкурса, аукциона, запроса предложений данные формы устанавливаются для предоставления во второй части заявки
части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Из материалов дела следует, что по договору поставки № 5 от 26 февраля 2009 г. поставщик (ИП ФИО4) обязуется поставлять, а покупатель (ИП ФИО2) принимать и оплачивать поставляемый товар, наименование, ассортимент, количество и стоимость которого указываются в накладных на каждую партию товара. Поставка товара осуществляется партиями на основании заявок покупателя и при наличии соответствующего товара на складе поставщика. Срок поставки указывается в заявке . Оплата производится не позднее 7 календарных дней с момента получения товара. При просрочке оплаты за поставленный товар покупатель по требованию поставщика обязан оплатить пеню в размере 0,5 % от суммы долга за каждый день просрочки платежа. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2009 г. (пункты 1.1., 2.1., 2.4., 4.3., 5.1., 6.1.). В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим
(покупатель) и ООО «Автодор-Моторс» (поставщик) был заключен договор поставки продукции № 02.4200.2266.21 от 13.06.2021 (л.д. 19-47), в соответствии с условиями которого поставщик обязался поставить покупателю автомобили КАМАЗ в ассортименте, количестве и по ценам, оговоренным сторонами в спецификации, а покупатель обязался принять и своевременно оплатить продукцию в порядке, определенном настоящим договором (п. 1.1., 1.2.). Пунктом 3.1. договора установлено, что поставка продукции осуществляется по заявке покупателя на поставку продукции (по форме приложения № 4), срок поставки указывается в заявке покупателя (пункт 3.2.). Согласно п. 3.3. договора заявка направляется поставщику не позднее, чем за 90 календарных дней до планируемого срока поставки на бумажном носителе либо по электронной почте, акцептом заявки покупателя со стороны поставщика является письменное уведомление покупателя о готовности поставить продукцию на условиях, указанных в заявке. В случае несогласия поставщика с условиями поставки, предусмотренными в заявке на поставку продукции, поставщик обязан предоставить покупателю скорректированную заявку до срока окончания акцепта заявки. 06.07.2021
Представитель истца в судебном заседании настаивал на удовлетворении иска. Выслушав мнение представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующее. 20 июля 2007 года между истцом (поставщик) и ответчиком (покупатель) был подписан договор поставки, в соответствии с которым истец обязался поставить, а ответчик принять и оплатить запасные части к сельскохозяйственной технике. Согласно пункту 1.3 договора ассортимент, количество и цена товара согласовываются сторонами и указываются в товарных накладных и счетах-фактурах, являющихся неотъемлемыми частями договора. Срок поставки указывается в заявке покупателя (п. 1.4 договора поставки). В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса РФ, по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Сторонами не были согласованы количество, наименование и срок поставки товара, так как заявки на поставку товара не оформлялись, а представленные
за ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 660021, <...> А. 21.12.2020 между обществом с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Центр реле и автоматики" (продавцом) и публичным акционерным обществом "Россети Сибирь" (покупателем) заключен договор поставки продукции, в соответствии с которым: поставщик обязуется поставить комплектующие для РЗА в ассортименте, качестве и по ценам, оговоренным сторонами в спецификации (пункт 1.1); продукция оплачивается покупателем в течение 15 рабочих дней со дня получения всего объема партии продукции (пункт 2.4); срок поставки указывается в заявке на продукции, заявка направляется поставщику за 30 календарных дней до планируемого срока поставки (пункт 3.1); в случае ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств поставщик уплачивает неустойку в размере двойной ключевой ставки Банка России, действующей на день просрочки, от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки и возмещает покупателю причиненные убытки (пункт 6.2); в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения покупателем своих обязательств по оплате продукции покупатель уплачивает поставщику неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования,
изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 30.05.2019 не имеется. Как следует из материалов дела, между истцом (покупатель) и ответчиком (поставщик) заключен договор от 23.10.2018 № Адм-279-2018-08/10, предметом которого является поставка товара, количество, комплектность, цена и ассортимент которого определены в спецификациях № 1-12, приложениях № 1-12. Поставка производится на основании заявок покупателя, передаваемых по электронной почте с последующим предоставлением оригинала (п. 3.1). Заявки должны содержать только товары, указанные в спецификациях (п. 3.5). Срок поставки указывается в заявке и не может превышать срок действия договора. Отгрузка товаров в адрес грузополучателей осуществляется поставщиком (п. 3.6). Обязанность поставщика передать товар считается исполненной в момент передачи товара грузополучателю, что подтверждается подписанными первичными учетными документами (п. 3.10). В случае нарушения срока поставки менее чем на 30 дней предусмотрена неустойка в виде пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки (п. 7.1). В случае нарушения срока поставки более
установлено, что "."..г. между ООО «ПМЦ 2015» и ООО «Среда-плюс» заключен договор №.... "."..г. между ООО «ПМЦ 2015» и ООО «ЛэндБанк» был заключен договор уступки права требования, в соответствии с которым к ООО «ЛэндБанк» перешло право требования к ООО «Среда-плюс». Согласно п. 1.1. договора Продавец обязуется передать металлопродукцию (далее по тексту- товар) в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять товар и уплатить за него цену, установленную настоящим договором. Наименование товара, количество, цена, сроки поставки указываются в заявках , выставленных счетах, товарных накладных и иных дополнениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора (п. 1.2. Договора). ООО «Поволжский металлоцентр 2015» надлежащим образом исполнило свои обязательства по договору №... от "."..г., осуществив отгрузки товара в адрес ответчика, что подтверждается счет-фактурой № ЦТПЦД003436 от "."..г. и ЦТПЦД003437 от "."..г.. В соответствии с п. 3.1. договора №... от "."..г. оплата товара производится в течение 7-ми календарных дней со дня отгрузки товара Покупателю. В период действий
сторонами обязательства. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. В судебном заседании установлено, что 29 мая 2018 года между ООО «Поволжский металлоцентр 2015» и ООО «Сартранс-2000» в лице директора ФИО2 был заключен договор № №.... Согласно п. 1.1. договора Продавец обязуется передать стройматериалы (далее по тексту- товар) в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять товар и уплатить за него цену, установленную настоящим договором. Наименование товара, количество, цена, сроки поставки указываются в заявках , выставленных счетах, товарных накладных и иных дополнениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора (п. 1.2. Договора). ООО «Поволжский металлоцентр 2015» надлежащим образом исполнило свои обязательства по договору № №... от 29.05.2018 года, осуществив отгрузки товара в адрес ответчика, что подтверждается счет-фактурами УПД № <...> от 29.05.2018, УПД №<...> от 31.05.52018, УПД №<...> от 05.06.2018, УПД №<...> от 05.06.2018, УПД №<...> от 07.06.2018, УПД №<...> от 07.06.2018, УПД №<...> от 08.06.2018, УПД №<...>
