деле должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. Факт нарушения подрядчиком сроков выполнения работ по договору следует из материалов дела. По расчету истца неустойка, начисленная на сумму 392 190,64 руб. за период с 12.09.2017 по 02.10.2017 (21 день), составляет 82 360,03 руб. Возражения ответчика о сдаче результата работ 26.09.2017 судом отклоняются. Как следует из материалов дела, акт выполненных работ от 26.09.2017 направлен заказчику 27.09.2017, что подтверждается журналом входящей корреспонденции и штампом вход. № 349-17 от 27.09.2017 на сопроводительном письме ООО "СК Яржилдорстрой" от 26.09.2017 исх. № 25/09-17. Доказательств направления заказчику акта выполненных работ в иной срок, в нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ, ответчиком не представлено. В договоре сторонами не предусмотрен порядок исполнения его условий, если крайний срок исполнения обязательства приходится на выходной или праздничный день. В силу ст. 190 Гражданского кодекса РФ установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый
(штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Пунктом 7.7 договора № 121-Д/13 от 05.12.2013 предусмотрено, что за нарушение сроков оплаты выполненных и принятых по акту приема-сдачи услуг при наличии вины заказчик уплачивает пеню в размере 0,1% от цены несвоевременно оплаченного ежемесячного объема услуг за каждый день просрочки. Также исполнитель имеет право при задержке оплаты более чем на 15 дней приостановить выход техники к объектам заказчика, вплоть до полного погашения имеющейся задолженности. Как следует из уточненного расчета истца, задолженность образовалась 01.02.2014, следовательно, срок начинает исчисляться с 02.02.2014, поскольку указанная дата приходится на выходной день, то датой образования задолженности необходимо считать 03.02.2014. Количество дней просрочки по состоянию на 18.07.2014 – 165 дней. Таким образом, размер пени составил 40 978 руб. 10 коп. При проверке представленного истцом расчета судом установлено, что с учетом
установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. В соответствии со ст. 193 Гражданского кодекса Российской Федерации, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. По акту от 14.10.2020, учитывая установленный п. 4.1 договоров срок оплаты работ (оплата услуг производится не позднее 25 календарных дней со дня предоставления счета, акта сдачи-приемки оказанных услуг, счета-фактуры), последний день срока оплаты приходится на выходной день (07.11.2020), следовательно, последний день оплаты – 09.11.2020, а проценты подлежат начислению с 10.11.2020 и составят 3 406,87 руб. согласно следующему расчету: Задолженность Период просрочки Ставка Формула Проценты с по дней 208 503,33 р. 10.11.2020 31.12.2020 52 4,25 208 503,33 × 52 × 4.25% / 366 1 259,00 р. 208 503,33 р. 01.01.2021 21.03.2021 80 4,25 208 503,33 × 80 ×
суд (14.09.2021), соблюдения истцом досудебного порядка разрешения спора, срок исковой давности истцом не пропущен. В соответствии с п. 2.3. Приложения № 7 к договору, в случае нарушения Подрядчиком срока сдачи Объекта в целом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05 % от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 20% за весь срок просрочки. С учетом положений ст. 193 ГК РФ суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что истец неверно определил начальную дату начисления неустойки исходя из следующего. Окончание срока сдачи объекта – 30.09.2018, при этом окончание срока приходится на выходной день, таким образом просрочка началась с 02.10.2018. Поскольку истец применил ограничение по начислению неустойки, предусмотренное договором, неверное определение периода начисления неустойки не повлияло на ее размер. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении ходатайства ответчика о применении сроков исковой давности по требованию о взыскании неустойки на основании п. 2.3. Приложения № 7 к договору, поскольку
связь доказательств в их совокупности. Исследовав и оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, установив факт сдачи работ заказчику 11.11.2019, то есть с нарушением установленного пунктом 2.1 договора срока выполнения работ, в отсутствие сведений об уведомлении заказчика о готовности сдачи выполненных работ ранее указанной даты, суды первой и апелляционной инстанций пришли к правильному выводу о наличии правовых оснований для удержания заказчиком неустойки из суммы, причитающейся подрядчику оплаты, на основании пункта 7.7 договора, при этом, проверив расчет удержанной ответчиком неустойки и признав его ошибочным, исходя из того, что поскольку последний день исполнения обязательства (20.10.2019) приходится на выходной день – воскресенье, то срок исполнения обязательства продлевается до 21.10.2019, а, следовательно, датой начала исчисления неустойки является 22.10.2019, и, скорректировав ее размер до 14 006 рублей 55 копеек, с учетом применения ставки рефинансирования, действующей на дату исполнения обязательства (11.11.2019), обоснованно удовлетворили
в том числе на бумажных носителях. Данная позиция нашла свое отражение в Письме ФНС от 07.12.2015 № СД-4-3/21316; Письме Минфина от 13.02.2018 № 03-02-07/1/8624. Сроки сдачи бухгалтерской отчетности определены п.п. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ и ч. 1 и 2 ст. 18 Закона «О бухучете» № 402-ФЗ, где последний срок сдачи установлен датой - не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. Однако, законодательством предусмотрено, что в случаях, когда крайний срок сдачи приходится на выходной день, то срок сдачи переносится на первый рабочий день. Так, в соответствии с п.47 ПБУ 4/99 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации», датой представления бухгалтерской отчетности для организации считается день ее почтового отправления или день фактической передачи ее по принадлежности. При этом, если дата представления бухгалтерской отчетности приходится на нерабочий (выходной) день, то сроком представления бухгалтерской отчетности считается первый следующий за ним рабочий день. Такая же норма закреплена в п.88 Положения
