Сроки осуществления фактического присоединения после составления акта - гражданское законодательство и судебные прецеденты

«б» пункта 7 Правил технологического присоединения), должна выполнить мероприятия, указанные в подпунктах «в» - «г» пункта 7 Правил технологического присоединения в сроки, установленные для осуществления технологического присоединения. Нормы действующего законодательства в сфере технологического присоединения к электрическим сетям не ставят возможность выполнения мероприятий сетевой организацией (за исключением осмотра энергопринимающего устройства и его фактического присоединения к электрической сети) в зависимость от выполнения мероприятий заявителем. Мероприятия, опосредующие возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, которые должны выполнить стороны по договору, функционально и технологически не связаны друг с другом и выполняются заявителем в пределах своего участка, а сетевой организацией - до его границ. Общество к установленному Правилами технологического присоединения сроку не выполнило мероприятия по технологическому и фактическому присоединению энегопринимающих устройств заявительницы к электрическим сетям, по фактическому приему (подаче) напряжения и мощности и составлению акта об осуществлении технологического присоединения. С учетом установленных обстоятельств, факт нарушения Обществом Правил технологического присоединения административным органом подтвержден, что в свою очередь

о подключении, исполнитель направляет информацию о расположении точки подключения (технологического присоединения) заявителю (пункт 86). С учетом перечисленных норм, продление сроков осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения со стороны исполнителя по договору (газораспределительной организации) Правилами технологического присоединения не предусмотрено. В соответствии с пунктом 97 Правил технологического присоединения мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя: а) разработку исполнителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении; б) разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; в) выполнение заявителем и исполнителем технических условий; г) мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий; д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении). Исходя из подпункта «б» пункта 98 Правил технологического присоединения, мониторинг выполнения заявителем технических условий завершается

и 26 Закона об электроэнергетике Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 утверждены Правила технологического присоединения. Из вышеуказанных норм права следует, что Правилами технологического присоединения однозначно определен порядок и сроки технологического присоединения. Пунктом 7 Правил технологического присоединения установлена процедура технологического присоединения: а) подача заявки юридическим или физическим лицом; б) заключение договора; в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором; г) получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (за исключением объектов лиц, указанных в п. 12.1 - 14 настоящих Правил); 1) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям; 2) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»); д) составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Согласно п. 3 Правил технологического присоединения сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по

организация обязуется не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования, указанного в пункте 6.2 настоящего договора, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участи заявителя акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения. Таким образом, предусмотренный договором срок на исполнение обязательств по фактическому подключению применяется в любом случае с соблюдением общего срока для исполнения обязательств по технологическому присоединению. В силу норм Правил технологического присоединению Обществу надлежало составить и подписать акт о выполнении технических условий в день проведения осмотра - 02.05.2017; данный акт не составлен и не подписан Обществом и ФИО4, что свидетельствует о неисполнении сетевой организацией обязанности по составлению указанного акта в день проведения осмотра. В силу пункта 19 Правил технологического присоединения стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения по форме,

о расположении точки подключения (технологического присоединения) заявителю. Таким образом, сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения являются пресекательными, продление указанных сроков со стороны Исполнителя по Договору (газораспределительной организации) Правилами не предусмотрено. В соответствии с пунктом 97 Правил №1314 мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя: а) разработку исполнителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении; б) разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; в) выполнение заявителем и исполнителем технических условий; г) мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий; д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении). В соответствии с пунктом 98 Правил №1314 мониторинг выполнения заявителем технических условий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности сетей

о готовности сетей газораспределения и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) был подписан сторонами. Обращает внимание, что работы были выполнены в короткие сроки после обращения истца 01.07.2019, т.к. ответчик знал, что срок исполнения договора технологического присоединения 9 месяцев. Таким образом, на 16.09.2019 все работы по созданию как сети газораспределения, так и внутридомовой сети истца были выполнены. Однако, в связи с не предоставлением информации о заключенных договоре на поставку газа и договоре на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, пуск газа на газоиспользующее оборудование осуществлен не был. При этом, согласно п.97 Правил подключения завершающим этапом подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределение является осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении). При осуществлении фактического присоединения в газовое оборудование истца зайдет определенное количество газа, который истец обязан оплатить. В период пуска и работы газового оборудования возможны неполадки в работе оборудования, возможна утечка