ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Техническое задание на изготовление технических планов - гражданское законодательство и судебные прецеденты

Приказ Минздравсоцразвития России от 10.12.2009 N 977 (ред. от 12.02.2014) "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников организаций атомной энергетики"
этом их соответствие техническому заданию, стандартам, нормам безопасности, требованиям технологии производства. Разрабатывает рабочие планы, программы выполнения отдельных этапов работ, методики исследований, испытаний, математической и графической обработки результатов измерений. Принимает участие в разработке заданий на проектирование экспериментальных установок и стендов, измерительных систем, моделей изделий и участвует в их проектировании. Участвует в наладке и регулировке экспериментальных установок, стендов, их управляющих, измерительных и вычислительных систем, осуществляет наблюдения и измерения в ходе эксперимента. Обрабатывает, анализирует и обобщает результаты исследований, составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее части, согласовывает разрабатываемые материалы с другими подразделениями организации, представителями заказчика. Участвует во внедрении результатов исследований и разработок, осуществлении авторского надзора и оказании технической помощи при проектировании, изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче опытных образцов изделий в эксплуатацию. Составляет описания устройств, принципов действия изделий, инструкции по эксплуатации и инструкции на проведение исследовательских работ. Подготавливает исходные данные для проведения научно-технических и технико-экономических расчетов, составления планов , хозяйственных договоров,
Решение № А32-24163/18 от 22.11.2018 АС Краснодарского края
в том числе НДС 18 процентов 81 330 руб. 99 коп. Оплата цены работ производится путем безналичного перечисления денежных средств, в рублях на расчетный счет подрядчика (пункт 2.3). В соответствии с пунктом 4.1 договора срок выполнения работ, установленных договором, составляет 30 дней с момента поступления авансового платежа, предусмотренного пунктом 2.2 договора, на расчетный счет подрядчика, при условии соблюдения заказчиком требований, установленных пунктом 3.1 договора и в соответствии с календарным планом. Сторонами подписано техническое задание на изготовление технического плана (приложение № 2 к договор подряда по изготовлению технического плана). Истец принятые на себя обязательства выполнил надлежащим образом, что подтверждается подписанным актом сдачи-приемки выполненных работ № 2355/1606/002105 от 28.06.2016г. на сумму 533 169 руб. 82 коп. Ответчик частично произвел оплату за выполненные работы в размере 159 950 руб. 95 коп., что подтверждается платежным поручением № 402 от 29.08.2016г. Истец в адрес ответчика направил претензию № 3 от 09.01.2018г., в которой указал о
Решение № А06-4526/15 от 17.08.2015 АС Астраханской области
Приложении № 1 к договору, с составлением соответствующей технической документации согласно техническому заданию, указанному в приложении № 2, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. В приложении № 1 к договору указан перечень объектов недвижимого имущества: реконструкция автомобильной дороги А 155 Черкесск-Домбай до границы с республикой Грузия в т.ч. мост через р. Кубань, мост-эстакада через р.Кубань, протяженностью 6591, 88 м. В приложении № 2 к договору № 9 от 20.06.2014 г. сторонами согласовано техническое задание на изготовление технического плана объектов недвижимого имущества. Согласно пункту 3.1 стоимость оказания услуг по настоящему договору, которую заказчик обязуется оплатить исполнителю, рассчитывается исходя из подсчета стоимости работ и составляет сумму 350 000 руб. ,в том числе НДС 18 %. Заказчик обязуется перечислить исполнителю за выполненные работы сумму в размере 100 % от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора, в течение 10 банковских дней с даты подписания сторонами акта приема-передачи оказанных услуг и предъявления технической документации.(пункт 3.2).
Постановление № 12АП-10659/2015 от 07.12.2015 Двенадцатого арбитражного апелляционного суда
Приложении № 1 к договору, с составлением соответствующей технической документации согласно техническому заданию, указанному в приложении № 2, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. В приложении № 1 к договору указан перечень объектов недвижимого имущества: реконструкция автомобильной дороги А 155 Черкесск-Домбай до границы с республикой Грузия в т. ч. мост через р. Кубань, мост-эстакада через р. Кубань, протяженностью 6591,88 м. В приложении № 2 к договору № 9 от 20.06.2014 сторонами согласовано техническое задание на изготовление технического плана объектов недвижимого имущества. Согласно пункту 3.1 договора стоимость оказания услуг по настоящему договору, которую заказчик обязуется оплатить исполнителю, рассчитывается, исходя из подсчета стоимости работ, и составляет 350000 руб., в том числе НДС 18 %. Заказчик обязуется перечислить исполнителю за выполненные работы сумму в размере 100 % от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора, в течение 10 банковских дней с даты подписания сторонами акта приема-передачи оказанных услуг и предъявления технической документации (пункт 3.2
Постановление № А06-4526/15 от 28.04.2016 АС Астраханской области
объектов, которые указаны в Приложении № 1 к договору, с составлением соответствующей технической документации согласно техническому заданию, указанному в приложении № 2, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. В приложении № 1 к договору указан перечень объектов недвижимого имущества: реконструкция автомобильной дороги А 155 Черкесск-Домбай до границы с республикой Грузия в т. ч. мост через р. Кубань, мост-эстакада через р. Кубань, протяженностью 6591,88 м. В приложении № 2 к договору сторонами согласовано техническое задание на изготовление технического плана объектов недвижимого имущества. Согласно пункту 3.1 договора стоимость оказания услуг по договору составляет 350 000 руб., в том числе НДС 18%. В силу пункта 3.2 договора Заказчик обязуется перечислить Исполнителю за выполненные работы сумму в размере 100% от суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, в течение 10 банковских дней с даты подписания сторонами акта приема-передачи оказанных услуг и предъявления технической документации. Пунктом 4.1 договора установлен срок оказания услуг по технической инвентаризации
Постановление № 13АП-13632/2015 от 06.08.2015 Тринадцатого арбитражного апелляционного суда
истцом не опровергнуты. При этом при заключении Договора сторонами была согласована Спецификация поставляемого оборудования газоочистки участка ДСП (Приложение № 3), однако, данная Спецификация содержит только наименование поставляемого оборудования, его количество и стоимость. Качественные характеристики (длина, ширина, высота и иные характеристики) оборудования в Спецификации отсутствуют, поскольку они подлежат определению исходя из исходных данных и Технического задания, и указываются в плане расположения и габаритных чертежах. Следовательно, в отсутствие габаритных чертежей и плана расположения оборудования исполнитель не мог приступить к изготовлению оборудования, поскольку технически не располагал сведениями об их качественных характеристиках. Учитывая, что необходимые исходные данные (Техническое задание, План расположения оборудования) были согласованы истцом только 25.04.2014, при том, что Техническое задание и План расположения оборудования были направлены ответчиком в адрес ООО «УК «ГОЗБО» 03.03.2014, то, исходя из совокупности положений пунктов 2.2, 2.5 договора апелляционная инстанция считает, что отсутствует вина исполнителя в нарушение срока изготовления и поставке оборудования. Однако судом апелляционной инстанции отклоняется
Апелляционное определение № 33-975 от 25.04.2017 Тульского областного суда (Тульская область)
ДД.ММ.ГГГГ истица является собственником земельного участка, с кадастровым номером №, общей площадью <данные изъяты> кв.м, расположенного по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИПСТРОЙХАУС» и ФИО3 заключен договор № на разработку технической документации (проекта), согласно п.2.1 которого подрядчик обязуется по заданию заказчика изготовить техническую документацию (проект) по объекту – индивидуальный жилой дом, а заказчик обязуется принять результат выполненных работ в виде пакета технической документации (проекта) и уплатить подрядчику стоимость выполненных работ. Как предусмотрено пунктами 2.2,2.3 указанного договора, работы по изготовлению технической документации (проекта) выполняются на основании требований, установленных заказчиком в техническом задании. Пакет технической документации (проект) изготавливается в следующем составе: «архитектурный раздел - конструктивный раздел - чертежи на изготовление и монтаж венцового бруса со спецификациями и оптимизацией раскроя заготовок, монтажные планы панелей со спецификацией на монтаж, чертежи фрагментов стен «Сборочные модули» на монтаж с нумерацией и размерами, чертежи перекрытий, стеновых панелей, панелей крыши со спецификациями на изготовление и монтаж, чертежи стропильных