из общего срока просрочки. Доводы ответчика о просрочке работ ввиду несвоевременной оплаты аванса судом отклоняются, поскольку не представлено доказательств тому, что не перечисление аванса являлось единственной причиной просрочки выполнения работ. Также ссылки ответчика о наличии в проектной документации технологических перерывов, которые влекут увеличение сроков выполнения работ, несостоятельны, поскольку проектная документация ему должна быть известна со стадии проведения аукциона, после изучения которой подрядчик, подписав контракт. Согласился с графиком работ. Кроме того такими знаниями как технологические перерывы в строительстве автомобильных дорог ответчик должен обладать будучи профессионалом в этой области строительства. Ответчиком заявлено ходатайство в порядке статьи 333 Гражданского кодекса РФ о несоразмерности начисленной неустойки. Правила статьи 333 Гражданского кодекса РФ предусматривают право суда уменьшить подлежащую уплате неустойку в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства. Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства ГК РФ предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с
по договору производятся Заказчиком после подписания Сторонами в порядке, предусмотренном п. 4.10.1 договора, Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, в течение 3-х банковских с момента подписания вышеуказанных документов, за минусом ранее оплаченного аванса пропорционально выполненным работам. В соответствии с п.6.1 договора, дата начала работ 13.02.2015г., дата окончания работ 30.04.2015г. Согласно п. 6.3 договора, в случае невыполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, технологических перерывов в строительстве , изменении технической документации, и т.д., сроки производства работ увеличиваются на соответствующий период без применения штрафных санкций к Подрядчику. Подрядчик в период с 13.02.2015г. по 07.04.2015г. выполнил работы в соответствии с условиями договора, на сумму 13 240 000 руб. 00 коп., включая НДС 18%, что подтверждается подписанными сторонами: Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 17.03.2015г. и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) №1 от 17.03.2015г., Актом
распределительная сетевая компания», Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Приморскому краю, о демонтаже имущества, освобождении земельного участка, при участии в судебном заседании: от истца – Управления муниципальной собственности г. Владивостока: представитель ФИО2 – доверенность № 28/1-3365 от 28.12.2009, служебное удостоверение № 2349 от 06.10.2008; от истца - Администрации г. Владивостока: представитель ФИО2 – доверенность № 1-3/5878, служебное удостоверение № 2349 от 06.10.2008; от истца - Департамента земельных отношений, государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края: представитель ФИО2 – доверенность № 29/03-18-686 от 25.01.2010, служебное удостоверение № 2349 от 06.10.2008; от ответчика – Индивидуального предпринимателя ФИО1: представитель ФИО3 – доверенность от 06.05.2009, паспорт 05 07 414674; от ответчика – Общества с ограниченной ответственностью «ДВ – Владнефть»: после перерыва – представитель ФИО3 – доверенность от 12.05.2010, паспорт 05 07 414674; от третьего лица - Федерального государственного учреждения «Дирекция по строительству объектов дорожного хозяйства г. Владивостока,
выполнения работ с 01.09.2019 (т.е. до начала заключения контракта), так же указано на технологический перерыв с 01.11.2019 по 31.05.2020. Дополнительным соглашением № 1 к муниципальному контракту от 19.12.2019 стороны приложение № 3 к контракту изложили в новой редакции (Приложение № 11 к дополнительному соглашению) в соответствии с указанным календарным графиком производства работ, подлежащих выполнения определен срок выполнения работ в 2019 году с 01.09.209 по 15.10.2019, с 16.10.2019 по 31.05.2020 установлен технологический перерыв. Технологическимперерывом является приостановление строительства (выполнения отдельных видов работ), связанное с учетом воздействия природно-климатических факторов на условия труда и технологию производства строительно-монтажных работ, в соответствии с требованиями соответствующих технических нормативных правовых актов. На время технологических перерывов увеличивается нормативная продолжительность строительства объекта, установленная утвержденной проектной документацией и условиями договора. В разделе 4 контракта сторонами согласованы права и обязанности заказчика, в том числе, обязанность в течение 2 рабочих дней после подписания контракта передать подрядчику объект для выполнения работ, проектную
