исполнителем результата работ, предусмотренного контрактом, в части его соответствия условиям контракта заказчик проводит экспертизу. Сроки сдачи материалов по объекту, рассмотрение их Заказчиком, а также корректировка материалов по замечаниям Заказчика и органов государственной экспертизы входят в общий срок выполнения работ в соответствии с графиком производства работ (пункт 9.3. контракта). Согласно графику производства работ (приложение 2 к контракту) работы по этапам «Проектная документация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.08 №87» и «Работы по технологии информационного моделирования » должны быть выполнены в срок до 29.09.2021. Факт выполнения и сдачи подрядчиком работ с нарушением срока установлен судом первой инстанции и подтверждается представленными в материалы дела и подписанными сторонами документами о приемке от 21.11.2021 (получен и подписан истцом только 24.11.2021), от 01.04.2022 (получен и подписан истцом только 04.04.2022). Общество факт нарушения сроков выполнения работ не оспаривает. Истцом в адрес общества была направлена претензия от 23.11.2022 № 01-11/9320 с требованием об оплате неустойки,
обследование на сумму 1 670 224 руб. Исполнителем направлена заказчику проектная документация на рассмотрение с сопроводительным письмом от 08.04.2022 № 213, в котором в связи со сложившейся политической и экономической ситуацией, влияющей на отрасль проектирования дорожных объектов, исполнитель сообщил, что в настоящее время имеются затруднения в замене материалов иностранного производства на отечественные аналоги, а также внесение изменений в технологию производства работ при их применении. Кроме того, в связи с применением в данном объекте технологии информационного моделирования использовалось программное обеспечение иностранного происхождения, которое заблокировано правообладателем в части покупки и продления лицензий, в результате указанных действий в настоящий момент выгрузка запроектированного мостового сооружения в системе информационного моделирования (BIM-модель) не представляется возможным. Сторонами подписаны акт от 19.04.2022 № 02 по этапу 2.1: проектные работы мост и переходы на сумму 5 295 996 руб., а также справка о стоимости выполненных работ и затрат от 19.04.2022 № 02 на сумму 6 966 220 руб.
части выполнения проекта на бумажном носителе и в электронном виде в формате «DWG» и «PDF». С технической точки зрения основное несоответствие условиям Технического задания заключается в том, что в соответствии с пунктами № 43 и 46 Технического задания предусмотрена разработка проектной и рабочей документации разделов 19-20-ПЗУ, 19-20-АР, 19-20-КР, 19-20-КМ и 19-20-ЮК, также подразделов 19-20-ИОС2 и 19-20-ИОСЗ не только на бумажном носителе и в электронном виде в формате «DWG» и «PDF», но и по технологии Информационного Моделирования Здания (BIM) на базе программного комплекса «Revit» 2019 года с уровнями детализации LOD 100 и LOD 400. Однако подрядчик (истец) не выполнил данное требование Технического задания, следовательно, в этой части выполненные подрядчиком работы по этапам № 1, 6 и 8 не соответствуют условиям Технического задания. Остальные выполненные подрядчиком проектные работы по этапам № 1, № 6 и № 8 частично соответствуют условиям Технического задания, однако в каждом исследованном разделе выполненной проектной и рабочей
25.06.2022 (срок выполнения работ включает в себя корректировку материалов по замечаниям заказчика (в случае ее необходимости) и органов государственной экспертизы). В соответствии с п. 6.3 на дату подписания контракта даты окончания работ, в том числе дать окончания отдельных видов работ, определенные графиком производства работ (приложение 2 к контракту), являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ. Согласно графику производства работ (приложение 2 к контракту) работы по этапам «Работы по технологии информационного моделирования » должны быть выполнены в срок до 25.06.2022. Положительное заключение государственной экспертизы по результатам выполнения работ получено 19.10.2022. Истец полагает, что исполнитель ненадлежащим образом выполнил принятые в рамках контракта обязательства в части просрочки их исполнения. Пунктом 11.1. контракта предусмотрено, что подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных контрактом. В соответствии с п. 11.5 контракта в случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также
возложены полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд заказчиков Новосибирской области, путем проведения открытых конкурсов, электронных аукционов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 30 декабря 2013 года № 596-п «О возложении полномочий на государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы» (Постановление № 596-п). Определение поставщика на поставку компьютеров и оргтехники для комплектации мастерских по компетенциям «Электромонтаж», «Геодезия», «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», « Технологии информационного моделирования ВIМ» осуществлялось путем проведения электронного аукциона (номер 0851200000620002957), в соответствии с заявкой заказчика – государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский строительно-монтажный колледж». 04.06.2020 на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок опубликовано извещение и документация электронного аукциона № 0851200000620002957 на поставку компьютеров и оргтехники для комплектации мастерских по компетенциям «Электромонтаж», «Геодезия», «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», «Технологии информационного моделирования ВIМ» (38 штук). Начальная (максимальная) цена контракта - 2 236 330
АО «Мособлгаз» выполняет гидравлические расчеты с помощью программы для ЭВМ «АСПО-ГАЗ» (свидетельство о государственной регистрации программы №2021665214 от 21.09.2021). Программный продукт АСПО-ГАЗ предназначен для создания схем газоснабжения и выполнения гидравлических расчетов при проектировании и эксплуатации инженерных сетей газоснабжения низкого, среднего и высокого давления городов и населенных пунктов, а так же внутренних газопроводов низкого давления жилых домов. Истцом в материалы дела представлены лицензия на право использования и ограниченная гарантия на программу: АСПО-ГАЗ 7.0 ( Технология информационного моделирования систем газоснабжения), выданная АО «Мособлгаз» 29.12.2020, сертификат соответствия № РОСС RU.НВ61.Н22323 продукции «Программа гидравлического расчета инженерных сетей газоснабжения низкого, среднего, высокого давления городов и населенных пунктов, а также внутренних газопроводов низкого давления жилых комплексов «АСПО-ГАЗ»» со сроком действия с 7.04.2021 по 6.04.2024 и свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021665214 «АСПО-ГАЗ. Гидравлический расчет при проектировании и эксплуатации газопроводных сетей», правообладателем которой является ЗАО по созданию и внедрению новых информационных технологий «АСПО»
