10 м3. 6.7.35. На трубопроводах жидкой и паровой фаз к колонкам предусматриваются отключающие устройства на расстоянии не менее 10 м от колонок. 6.7.36. Испарительные установки, размещаемые в помещениях, устанавливаются в здании наполнительного цеха или в отдельном помещении того здания, где имеются газопотребляющие установки, или в отдельном здании, соответствующем требованиям, установленным для зданий категории А. При этом испарительные установки, располагаемые в помещениях ГНС без постоянного пребывания обслуживающего персонала, должны быть оборудованы дублирующими приборами контроля технологического процесса, размещаемыми в помещениях ГНС с обслуживающим персоналом. 6.7.37. Не допускается предусматривать в производственной зоне ГНС испарительные установки с применением открытого огня. 6.7.38. На водопроводных и канализационных колодцах , располагаемых в зоне радиусом 50 м от зданий категории А и наружных установок категории АН, необходимо предусматривать по две крышки. Пространство между крышками должно быть уплотнено материалом, исключающим проникновение газа в колодцы в случае его утечки. 6.7.39. На ГНС с надземными резервуарами хранения СУГ при общей вместимости
метра от точки и до точки с указанными координатами с границы данного земельного участка, в случае неисполнения решения суда в установленный срок предоставить право обществу «Корпорация развития Ульяновской области» демонтировать водопровод своими силами с последующим возмещением понесенных затрат. Протокольным определением Арбитражного суда Ульяновской области от 13.05.2021 удовлетворено ходатайство истца об уточнении исковых требований, в котором истец просит: обязать общество «ВАВС» устранить препятствия в пользовании обществом «Корпорация развития Ульяновской области» земельным участком с кадастровым номером 72:24:000000:1722 путем демонтажа в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу за свой счет водопроводных сетей и возведенного водопроводного колодца протяженностью 47,16 метра от точки и до точки с указанными координатами с границы указанного земельного участка; в случае неисполнения решения суда в установленный срок предоставить право истцу демонтировать водопровод своими силами с последующим возмещением понесенных затрат. До принятия решения истец заявил отказ от исковых требований к предприятию и администрации города Ульяновска. Суд
земельных участков 16:52:020603:337. Заказчик генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ДОМКОР» ФИО3. Срок действия настоящих условий 18 месяцев, после чего требуют пересмотра или продления. Подключение жилых домов выполнить от магистрального водопровода Д315мм. Точка подключения в колодце BK1-9 с координатой Х=23309,51 У=15096,38 (отметка 88,08) и в колодце ВК1-10/ПГ с координатой Х=23242,б8 У-15096.48 (89,56). Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям. Для осуществления подключения- 1. Водопроводные сети рекомендуем выполнить из: «трубы водонапорные из ПЭ 100(ГОСТ 18599-2001). 2. В колодце (в точке подключения) рекомендуем предусмотреть установку стальной запорной арматуры. 3.Проекты внутриплощадочных наружных сетей, стройгенплан, узла учета должны быть разработаны согласно СП 31.13330.2012. 4.До начала строительства сетей необходимо предоставить I экземпляр проектов в ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». 5.Строительство должно вестись под техническим контролем ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с последующей сдачей исполнительной документации. 6.По окончанию строительства необходимо выполнить телеинспекцию проложенных сетей.
земельных участков 16:52:020603:337. Заказчик генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ДОМКОР» ФИО5. Срок действия настоящих условий 18 месяцев, после чего требуют пересмотра или продления. Подключение жилых домов выполнить от магистрального водопровода Д315мм. Точка подключения в колодце BK1-9 с координатой Х=23309,51 У=15096,38 (отметка 88,08) и в колодце ВК1-10/ПГ с координатой Х=23242,б8 У-15096.48 (89,56). Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям. Для осуществления подключения- 1. Водопроводные сети рекомендуем выполнить из: «трубы водонапорные из ПЭ 100(ГОСТ 18599-2001). 2. В колодце (в точке подключения) рекомендуем предусмотреть установку стальной запорной арматуры. 3.Проекты внутриплощадочных наружных сетей, стройгенплан, узла учета должны быть разработаны согласно СП 31.13330.2012. 4.До начала строительства сетей необходимо предоставить I экземпляр проектов в ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». 5.Строительство должно вестись под техническим контролем ООО «Челныводоканал» с последующей сдачей исполнительной документации. 6.По окончанию строительства необходимо выполнить телеинспекцию проложенных сетей.
домов, а в отношении сетей водоотведения - по выпускам до первого канализационного колодца. Таким образом, требование истца является обоснованным. Проанализировав редакции сторон, исходя из нормативного определения предмета договора холодного водоснабжения и водоотведения, арбитражный апелляционный суд полагает необходимым урегулировать разногласия по договору № 2874 от 20.02.2020, определив границы БП и ЭО в редакции, предложенной истцом, с учетом устных уточнений в суде первой инстанции относительно границы по сетям водоотведения. При заполнении подпунктов 1, 2, 3, 4 Приложения №1 к Договору № 2874 от 20.02.2020 следует учитывать, что в отношении многоквартирных домов № 83, 85, 87 по ул. Хрустальногорская г. Екатеринбурга границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по объектам централизованных систем холодного водоснабжения (водопроводных сетей) является внешняя стена домов, а границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы водоотведения (канализационных сетей) – выпуски до первого канализационного колодца . Следует отметить, что нахождение спорного участка сетей не в собственности обеих сторон, не накладывает
признать за ним право собственности на земельный участок, площадь которого равна 1334 + 26 кв.м.. Однако, указанный земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет с площадью 1000 кв.м., в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним также внесены аналогичные данные о его площади. Фактическое использование истцом земельного участка в большем размере при отсутствии правоустанавливающих документов на его увеличение не может быть истолковано в качестве законного основания. В обоснование требования о демонтаже водопроводногоколодца ФИО3 указал, что строительство водопроводного колодца осуществлено с существенным нарушением требований ПЗЗ Выселковского сельского поселения, утвержденных 04 февраля 2011 года, а также указал на его несоответствие п. 12.35. СНиП СП 42.13330.2011., в части расстояния по горизонтали от ближайших подземных инженерных сетей (водопровода и канализации) до зданий и сооружений, которое должно составлять не менее 5 метров. Считает данный вывод ошибочным, основанном на неверном толковании норм материального права, поскольку указанный СНиП распространяется на проектирование
а не на границе балансовой принадлежности в водопроводном колодце; учитывает объем коммунального ресурса, потребляемого двумя домами 1929 и 2007 годов постройки), в виду чего не может быть принят ресурсоснабжающей организацией в эксплуатацию и опломбирован. В апелляционной жалобе ФИО1, его представитель оспаривали указанные выводы суда, настаивали на доводах своего встречного иска о возникновении у АО «Водоканал» обязанности принять в эксплуатацию прибор учета холодной воды, который, по их мнению, установлен без нарушений требований закона, оснований для установки прибора учета в водопроводномколодце отсутствуют, поскольку колодец не соответствует требованиям СНиП 2.04.01-85*, ФИО1 не имеет возможность обеспечить сохранность прибора учета и пломб, снимать показания счетчика, водопровод (длиной 17 метров) в эксплуатацию не принимал, смотровым колодцем не пользуется, границей сетей является место присоединения водопровода к внутридомовым инженерным системам дома. Кроме того, указывают, что суд первой инстанции принял в качестве доказательств документы, которые им оспаривались, в том числе акт № от 15 октября 1997 г., исполнительный
