Трехдневный срок календарный или рабочий - гражданское законодательство и судебные прецеденты

право письменно обратиться к заказчику с мотивированной просьбой предоставить такую информацию. Если заказчик не представит запрашиваемую информацию в трехдневный срок, то срок выполнения работ по соответствующему заданию на проектирование должен быть продлен соразмерно сроку не предоставления информации. Сроки выполнения работ указываются в календарных планах выполнения работ по каждому техническому заданию на проектирование (п.6.1). В соответствии с календарным планом (в редакции дополнительного соглашения от 03.11.2017 №1), срок выполнения проектных работ составляет 60 календарных дней с момента получения авансового платежа и предоставления информационных данных, указанных в приложении к техническому заданию на проектирование №1 и № 2 к договору. Согласно п. 7.1, подрядчик передает заказчику выполненные работы по акту сдачи-приемки выполненных работ, в котором указывается объем и стоимость выполненных работ, и перечень передаваемой заказчику проектной документации. В соответствии с п. 7.5., в течение 2 рабочих дней с момента окончания выполнения работ (как в целом, так и по отдельным этапам) подрядчик направляет заказчику акт

(схемы межевых знаков), которые были предоставлены истцом не в трехдневный срок, а только 29.07.2016 года (через 99 календарных дней). Кроме того, ответчик полагает, что период просрочки должен был быть уменьшен и на 16 календарных дней, которые потребовались на согласование землеустроительного дела в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области, с учетом требований закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», вступивших в законную силу с 01.01.2017 года. В соответствии с п. 6.2.2 контракта Заказчик обязан передать Исполнителю необходимые для выполнения работ материалы, документы, в том числе копию распоряжения Администрации Тюменской области от 22.04.1996 №284-р «О расширении границ и режима охраны государственного комплексного зоологического заказника областного значения «Викуловский» в Викуловском районе» в течение трех дней с момента заключения Контракта. Из пункта 5.2 контракта следует, что Исполнитель уведомляет заказчика о приемке межевых знаков не позднее 05.10.2016. В течение 5 рабочих дней с момента уведомления осуществляется приемка межевых знаков Заказчиком.

течение 5 рабочих дней с момента подписания договора (пункт 4.2.1); назначить в трехдневный срок с момента подписания договора представителей заказчика, ответственных за ход работ по договору, официально известив об этом подрядчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий (пункт 4.2.2); оказывать необходимое содействие подрядчику в выполнении работ (пункт 4.2.3); обеспечивать оплату выполненных работ на основании подписанных сторонами актов приема-передачи работ по соответствующему этапу и акта выполненных работ по договору (пункт 4.3). Как предусмотрено пунктом 5.1, подрядчик обязан выполнить работы по настоящему договору этапами, согласно календарному плану (приложение № 3), в промежуточные сроки, установленные следующим графиком: 1-й этап - «Предпроектные работы» - до 01.02.2009 2-й этап - «Изыскательские работы» - до 30.01.2009 3-й этап - «Документация стадии «Проект» - до 15.05.2009 4-й этап - «Экспертизы и согласования документации стадии «проекта» - до 30.06.2009 5-й этап - «Рабочая документация на первый пусковой комплекс» - до 15.07.2009 6-й этап - «Рабочая

рабочих дней с момента подписания настоящего Договора (пункт 4.2.1); назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей заказчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом подрядчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий (пункт 4.2.2); оказывать необходимое содействие подрядчику в выполнении работ (пункт 4.2.3); обеспечивать оплату выполненных работ на основании подписанных сторонами актов приема-передачи работ по соответствующему этапу и акта выполненных работ по договору (пункт 4.3). Как предусмотрено пунктом 5.1, подрядчик обязан выполнить работы по настоящему договору этапами, согласно календарному плану (Приложение № 3), в промежуточные сроки, установленные следующим графиком: 1-й этап - «Предпроектные работы» - до 01.02.2009 2-й этап - «Изыскательские работы» - до 30.01.2009 3-й этап - «Документация стадии «Проект» - до 15.05.2009 4-й этап - «Экспертизы и согласования документации стадии «проекта» - до 30.06.2009 5-й этап - «Рабочая документация на первый пусковой комплекс» - до 15.07.2009 6-й этап -

о взыскании за счет имущества № 1895 от 17.06.2015, что также подтверждается представленными копиями решения и постановления. Исходя из того, что судебным приставом-исполнителем ФИО10 21.06.2015 вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства на основании постановления № 1895 трехдневный срок, установленный статьей 47 НК РФ соблюден. - транспортный налог в размере 1 952 062 рублей: Доводы Общества подлежат отклонению судом по следующим основаниям. Согласно пункту 3 статьи 46 НК РФ решение о взыскании доводится до сведения налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя в течение шести дней после вынесения указанного решения. Согласно пункту 6 статьи 6.1 НК РФ срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в календарных днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем. Таким образом, с учетом всех выходных и праздничных дней апреля, мая 2015 года 08.05.2015 является шестым днем, установленным