№ 302-ЭС14-6909 (5, 6) ОПРЕДЕЛЕНИЕ г. Москва11 апреля 2019 года Судья Верховного Суда Российской Федерации Букина И.А., изучив кассационные жалобы ФИО1 и конкурсного управляющего ФИО2 на определение Арбитражного суда Республики Бурятия от 16.08.2018 и постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 23.01.2019 по делу № А10-1213/2012 о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Гевс-плюс» (далее – должник), по обособленному спору о признании за должником права собственности на канализационный коллектор протяженностью 2 940 м. и на внеплощадочные сети водопровода протяженностью 1 870 м., установил: определением суда первой инстанции от 16.08.2018 в удовлетворении заявления отказано. Постановлением суда апелляционной инстанции от 18.10.2018 названное определение отменено, заявление удовлетворено. Постановлением суда округа от 23.01.2019 постановление от 18.10.2018 отменено, в силе оставлено определение от 16.08.2018. В кассационных жалобах, поданных в Верховный Суд Российской Федерации, заявители просят обжалуемые судебные акты отменить. По смыслу части 1 статьи 291.1, части 7 статьи 291.6, статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
находит оснований к передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. Судами установлено, что по итогам открытого аукциона между сторонами заключен муниципальный контракт от 26.03.2012 № 0307300106012000003-0385783-01, по условиям которого ответчик обязался оказать услуги по составлению проектной документации на объект «Строительство детского сада на 90 мест в деревне Бакур Ижемского района» в следующих объемах: выполнение проектной и рабочей документации на здание детского сада и автономной котельной; внутриплощадочные и внеплощадочные сети инженерного обеспечения; проведение работ по инженерно-геодезическим изысканиям; прохождение государственной экспертизы, получение и представление заключения регионального органа по ценообразованию в строительстве о проверке достоверности сметной стоимости и оценке соответствия сметной стоимости по объекту сметным нормативам в соответствии с Техническим заданием. Цена контракта составляет 2 195 659 рублей 10 копеек, включает в себя оплату всех затрат, необходимых для выполнения работ по контракту, в том числе затрат на получение исходных данных и согласований, проведение работ по инженерно-геодезическим
на постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 22.04.2019, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 09.07.2019 по объединенному делу № А46-4718/2018 по иску общества к акционерному обществу «ОмскВодоканал» (далее - водоканал) об обязании в 60-дневный срок с даты вступления решения суда в законную силу исполнить договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения от 26.12.2013 № П-20653, в том числе обязательства по строительству сетей инженерно- технического обеспечения до границы земельного участка ( внеплощадочные сети водопровода и канализации), а также взыскании 46 104 876 руб. 32 коп. неустойки за нарушение сроков оказания услуги по подключению объекта заказчика к сетям водоснабжения и водоотведения исполнителя за период с 31.03.2015 по 17.04.2018 и неустойки за каждый день просрочки на общую сумму договора в размере 35 832 712 руб. 61 коп., начиная с 18.04.2018 по день фактического исполнения договора (но не ранее получения разрешения на ввод в эксплуатацию линейных объектов - внеплощадочных сетей
"Выполнение работ по объекту "Строительство инженерной инфраструктуры Индустриального парка в г. Канаш Чувашской Республики", заключенным между администрацией города Канаш Чувашской Республики и ООО "Союзстройинвест", предусмотрена реконструкция уже имеющегося участка подземных водопроводных сетей от Восточного микрорайона г. Канаш до бывшего Сыркомбината, путем замены водопровода диаметром 200 мм на водопровод диаметром 300 мм, который проходит, в том числе, по земельному участку с кадастровым номером 21:11:161107:188. Место укладки нового трубопровода определено проектом Разделом 43.16 - ТКР.НВ " Внеплощадочные сети В1". Местонахождение старого трубопровода определено проектной документацией (существующая сеть диаметром 200) - 7 Разделом 43.16 - ТКР.НВ "Внеплощадочные сети В1". Прокладка нового трубопровода была предусмотрена по трассе старого (действующего на момент проектирования) трубопровода, в том числе в границах земельного участка с кадастровым номером 21:11:161107:188. Проектная документация предусматривает прокладку вдоль дорог лишь внутриплощадочных сетей водоснабжения индустриального парка, а прохождение реконструируемых внеплощадочных сетей водоснабжения было предусмотрено и фактически осуществлено по месту нахождения старого реконструируемого трубопровода, в
в г. Новороссийске, сроком до 26.11.2022 с целевым назначением - для проектирования и строительства многофункционального комплекса, включающего гостиничный комплекс, офисно-торговые и жилые здания, предприятия развлекательного, оздоровительного, спортивно-оздоровительного характера и благоустройство прилегающей территории. Общество также является застройщиком объекта капитального строительства - "Многофункциональный комплекс в районе ул. Набережная им. адмирала Серебрякова - ул. Исаева - ул. ФИО1 - Аквапарк в г. Новороссийске", в составе которого располагаются многоэтажные объекты "Башня", "Парус", "Панорама", "Гостиница", "Внешние электрические сети", " Внеплощадочные сети к МФК". Объекты "Башня", "Панорама", "Парус", "Гостиница" введены в эксплуатацию на основании разрешений на строительство от 22.06.2016 N 23-308000-2044-2016, от 21.04.2017 N 23-308000-2039-2017, от 23.11.2017 N 23-308000-2112-2017, от 09.01.2018 N 23-308000-2001-2018. В целях обеспечения названных объектов электроснабжением, постановлением главы муниципального образования город-герой Новороссийск от 05.10.2006 N 3042 "О предварительном согласовании места размещения трассы электроснабжения от п/с РИП (ул. Волгоградская) до РП-18 (ул. Исаева и ул. ФИО1) в г. Новороссийске" утвержден акт выбора земельного участка
Определением суда от 25.09.2020 конкурсным управляющим должником утвержден ФИО8. В рамках настоящего дела о банкротстве в арбитражный суд 02.09.2020 поступило заявление и.о. конкурсного управляющего ООО «Востокпрофстрой» ФИО5 (далее – заявитель) о признании недействительным (ничтожным) как притворную сделку договора купли-продажи от 14.10.2015, заключенного между ООО «Востокпрофстрой» и обществом с ограниченной ответственностью «Старфиш» (далее – ООО «Старфиш»), в отношении движимого имущества: внутриплощадочные сети: водопровод, канализационный коллектор, система ливневой канализации, система зарегулированного ручья (3-й ключ); внеплощадочные сети : внеплощадочная система зарегулированного ручья (3-й ключ); сети энергоснабжения: внеплощадочные сети, оборудование ТП № 1, ТП № 2, аппаратура электроучета; прочее имущество: телефонизация, ограждение территории, ворота металлические распашные, железобетонные изделия (б/у), подпорная стенка, резервуар для воды. В качестве третьих лиц к участию в обособленном споре привлечены ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов арбитражного управления», индивидуальный предприниматель ФИО6. Определением суда от 17.09.2021, оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 10.12.2021, в
пункте 6.1 договора предусмотрено, что сторона, нарушившая обязательства по договору, обязана уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки, неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за подключение по договору за каждый день просрочки. Сторонами 23.05.2013, 14.07.2014 подписаны условия подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства (реконструкции). Согласно акту технической готовности водопровода ( внеплощадочные сети ) от 28.11.2015 № 05-11/33-4801/12, акту технической готовности канализации (внеплощадочные сети) от 28.11.2015 № 05-11/33-4801/12 водопровод и канализация на указанном объекте допущены в эксплуатацию. В письме от 08.08.2016 № 57-15/706, адресованном ответчику, предприятие «Водоканал» уведомило о выполнении обязательств, предусмотренных договором от 04.06.2013 № 4801/6-147, а также просило сообщить об исполнении адресатом условий подключения. Ссылаясь на неисполнение ответчиком обязательства по внесению платы за подключение объекта капитального строительства к системам водоснабжения и (или) водоотведения, наличие задолженности
холодного водоснабжения и водоотведения после их передачи Администрации по акту приема-передачи согласно следующего перечня: 1) 2-ая очередь блока емкостей на площадке сооружений; 2) 2-ая очередь иловых площадок; 3) административно-бытовой корпус; 4) благоустройство площадки № 2; 5) благоустройство площадки ОСК; 6) блок воздуходувной станции и подсобные; 7) блок емкостей; 8) блок основных сооружений на водоочистной станции; 9) весы аналитические ViBRA (тип НТ на базе датчика) с гирей; 10) весы ВЛТЭ-500 с калибровочной гирей 500г.; 11) внеплощадочные сети ; 12) внеплощадочные сети ВиК (наружное освещение); 13) внеплощадочные сети ВиК площадки № 4; 14) внеплощадочные сети прилегающих улиц; 15) две секции регулирующего водоема с насосной станции г.Нариманов; 16) двигатель 4АИ 2805 643; 17) иловые площадки; 18) инженерные сети мкр.№ 1 (в т.ч.канал.труба,водопров.труба,теплосеть ст.наземн.); 19) канализационная насосная станция на 2-ой площадке; 20) КНС-2; 21) КНС-4; 22) КНС-49; 23) коммуникации водоочистные 2 пл.; 24) коммуникации на площадке ОСК; 25) компрессорная установка НВ 180; 26) кондиционер
судебном заседании в г. Омске гражданское дело по заявлению Департамента имущественных отношений Администрации г. Омска о признании бесхозяйной недвижимой вещи объектом муниципальной собственности, установил: Департамент имущественных отношений Администрации г. Омска обратился в Кировский районный суд г. Омска с заявлением о признании бесхозяйной недвижимой вещи объектом муниципальной собственности, указав в обоснование требований, что ДД.ММ.ГГГГ года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> был принят на учет бесхозяйный объект недвижимого имущества: сооружение (назначение: внеплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации), с кадастровым номером №, расположенное по адресу: <адрес>, от КК1 на территории СТЦ <данные изъяты>, до сущ. Колодца по <адрес>. Данный факт в соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от ДД.ММ.ГГГГ № «Об установлении порядка принятии на учет бесхозяйных вещей», указывает на то, что регистрирующему органу были представлены документы, подтверждающие, что объект недвижимого имущества не имеет собственника. В результате мер по получению дополнительных сведений об
района Администрация поселка Лонгъюган о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество, У С Т А Н О В И Л: Заявитель обратился в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, в обоснование указал, что им были выявлены объекты недвижимости, собственник которых неизвестен: – «Наружные сети водоснабжения от ТП 1 до скважин» (кадастровый номер 89:04:020607:2702); «Наружные сети водоснабжения от ТП 1 до скважин (кадастровый номер 89:04:020201:2038); « Внеплощадочные сети канализации (напорный коллектор от КНС № 3 до К2)», «Внеплощадочные сети канализации (напорный коллектор от КНС № 4 до К2)», «Внеплощадочные сети канализации (напорный коллектор от КНС № 4 до к»)», «Газопровод «ГК № 4 – ГРП поселка Лонг-Юган», «Газопровод «ГРП жилпоселка до точки врезки в газопроводы вводы жилых домов», «Газопровод от колодца № 10 до точки врезки в газопроводы – вводы жилых домов», «ГРП № 1», « «Наружные сети теплоснабжения от ТП 1
