уплатить обусловленную договором цену, в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ. В силу пункта 2.2 договора его цена включает в себя все расходы субподрядчика, связанные с исполнением его обязательств, в том числе расходы на материалы, технологическое и инженерное оборудование, транспортные услуги, монтаж оборудования, страхование, услуги субподрядных организаций, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с выполнением обязательств по настоящему договору. В соответствии с пунктом 5.2.4.1 субподрядчик обязался осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке за свой счет. Расходы электроснабжения оплачиваются по показаниям приборов учета. На основании снятых показаний приборов учета субподрядчик производит компенсацию подрядчику расходов за ресурсоснабжение на основании выставленных счетов подрядчиком не позднее даты указанной в соответствующем счете, исходя из фактического потребления, по показаниям приборов учета по тарифам, утверждаемым органами исполнительной власти Московской области/органами местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Общество 03.08.2018 направило в адрес
электроэнергии, присоединение осуществлялось через ТП-5131, которая принадлежит предпринимателю и находится на его земельном участке. В результате повреждения 17.02.2014 двух опор и срыва линий электропередач от точки присоединения (ТП-5131), расположенной на земельном участке предпринимателя, до объекта Общества было прекращено электроснабжение объектов Общества. Общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском, ссылаясь на следующее: предприниматель препятствует подключению к сетям и восстановлению энергоснабжения объектов Общества; в результате незаконных действий предпринимателя Общество вынуждено заказать разработку и реализацию проекта временногоприсоединения своих объектов к точке присоединения (ТП-5131) путем строительства новых линий в обход земельного участка предпринимателя; в результате незаконных действий предпринимателя Общество понесло убытки. Оценив представленные в материалы дела доказательства, в том числе материалы проверки органов полиции по заявлению Общества о происшествии, суд апелляционной инстанции установил следующее: до февраля 2014 года на земельном участке предпринимателя существовали опоры и линия электропередачи, по которой осуществлялось технологическое присоединение (ТП-5131) к объекту Общества по адресу: <...>, а с 17.02.2014
6 месяцев сроков представления показаний прибора учета, за исключением случаев предварительного уведомления абонентом или транзитной организацией организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, о временном прекращении потребления воды (подпункт «г»), что соответствует законодательству в сфере водоснабжения и водоотведения, и не может рассматриваться как нарушающий права административного истца. Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» коммерческий учет воды и сточных вод - это определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом (пункт 11 статьи 2). Регулируя вопросы организации коммерческого учета воды и сточных вод, Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» в части 10 статьи 20 предусматривает, в каких случаях допускается осуществление коммерческого учета расчетным способом, а именно: при отсутствии прибора учета, в том числе в случае самовольного присоединения и (или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; в случае неисправности прибора учета; при нарушении в течение более 6
моменту принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта работы по объекту выполнены на 31,4% от цены контракта. Доказательств уведомления управления о приостановлении работ по контракту, а также доказательств фактической невозможности выполнения работ на объекте общество не представило. Работы выполнялись, акты подписывались, велся общий журнал работ, в котором отсутствуют сведения о периодах невозможности выполнения работ. В деле № А53-30435/2021 суды также отклонили ссылку общества на то, что технические условия для заключения договора на временное присоединение к электросетям и водоснабжению предоставлены заказчиком только 06.05.2019, поскольку пунктом 4.1.14 контракта на подрядчика возложена обязанность самостоятельно определить точки подключения на поставку энергоресурсов, обеспечить получение технических условий на временное присоединение на период производства к существующим инженерным коммуникациям. В названном деле общество также ссылалось на наличие нарушений в проектно-сметной документации и необходимости ее изменения. Вместе с тем в деле № А53-30435/2021 суды указали, что доводы о неверном определении объема работ в проектной документации и необходимости
энергоснабжения на строительной площадке. - ответчик полагает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации наличествует факт отсутствия вины в неисполнении обязательства, установленного контрактом, на дату составления претензии; обстоятельства, на которые ссылается ответчик, по смыслу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, являются обстоятельствами, исключающими ответственность за нарушение обязательства: строительная площадка передана подрядчику 14.06.2022; дата начала строительства 19.07.2022; 08.07.2022 лицом, осуществляющим строительство - ООО «ГарантДорСтрой» (субподрядчиком), подана заявка на временное присоединение энергопринимающих устройств (выдачу ТУ). Срок рассмотрения и выдачи технических условий ОГУЭП «Облкоммунэнерго» составил 53 дня. Технические условия субподрядчику выданы лишь 01.09.2022 (подписан договор № УОЭС-22/ЮЛ -154/ВР на осуществление технологического подключения); 26.09.2022 (в установленные сроки) сетевой компанией и субподрядчиком составлен акт о взаимном выполнении технических условий, также составлен акт обследования электроустановок потребителя и акт допуска (ввода) приборов учета в эксплуатацию № 322; 27.09.2022 субподрядчиком подано заявление на оформление договора ресурсоснабжения электрической энергии в отношении объекта;
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Контракт). Согласно указанному контракту подрядчик ведет строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция объекта незавершенного строительства - здания бассейна под спортивный зал по ул. Жилая, 15 в Ленинском районе г. Астрахани» (далее - объект). В соответствии с пунктами 8.2.4., 8.2.3, 8.2.6 Заказчик обязан организовать передачу не позднее пяти рабочих дней со дня заключения контракта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации объект, проектную документацию копии технических условий и разрешений на временное присоединение Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения; предоставить подрядчику сведения об уполномоченных представителя заказчика, организации, осуществляющей авторский надзор, строительный контроль, а также организовать проведение строительного контроля и авторского надзора за выполнением работ по реконструкции объекта, без которых, в соответствие с проектной документацией подрядчик не имел права выполнять какие-либо работы». Как указывает истец, согласно акту приема-передачи строительная площадка была передана подрядчику 14.02.2022, разрешение на строительство было направлено заказчиком в адрес подрядчика 18.02.2022, организация строительного контроля была осуществлена
11/04, по условиям которого генеральный подрядчик обязался выполнить весь комплекс работ по строительству Храмового комплекса (Храм Русской Православной Церкви, вместимостью 500 прихожан, в честь Святых Равноапостольных Мефодия и Кирилла по адресу: город Москва, СВАО, пересечение улиц Малахитовая и Бажова) в соответствии с проекто-сметной документацией, протоколами договорной цены и перечнями видов работ (приложение 1 к договору). В соответствии с пунктами 6.4.4, 6.4.16 и 6.4.20 договора генерального подряда от 04.04.2019 № 11/04 генеральный подрядчик обязался осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями, выданными техническим заказчиком, нести расходы по содержанию объекта до даты оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Застройщик обеспечивает строительную площадку электроэнергией, а генеральный подрядчик компенсирует застройщику оплату за электроэнергию, потребленную генеральным подрядчиком в процессе строительства. Компания провела проверку на объекте по адресу: город Москва, пересечение улиц Малахитовая и Бажова, где Общество
требовалось выполнение зависящих от ответчика действий подключение к сети электроснабжения. Обязанность по внесению платы за земельный участок возникает с момента его занятия ответчиком, то есть с момента согласования места размещения нестационарного торгового объекта и выдачи свидетельства о соответствующем праве ответчику. Доказательств того, что использование участка было невозможно по вине истца, не представлено. Кроме того, в рамках дела №А24-575/2018 судом установлено, что 10.12.2015 в филиал ПАО «Камчатскэнерго» поступила заявка от ООО «РПЗ ТД «Сокра» на временное присоединение энергопринимающих устройств торгового павильона по ул. Гришечко в г. Елизово с максимальной мощностью - 9 кВт при напряжении 0,4 кВ., с приложением свидетельства о праве на размещение временного объекта № 153/2015 от 30.10.15, выданного ООО «Рыбоперерабатывающий завод «Сокра»; выкопировки схемы размещения павильона и письмо Администрации Елизовского городского поселения от 02.11.2015 № 1288, что дополнительно свидетельствует об обоснованности заявленного истцом периода взыскания. Расчет суммы неосновательного обогащения судом проверен, признан правильным и ответчиком не оспорен. В
под табличной частью графика выполнения работ до полей для подписания его сторонами контракта в графике выполнения работ должны быть отражены даты, не позднее которых должны состояться следующие события: подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта; передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства; передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации; подключение объекта к сетям инженерно- технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией; подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта. Как видно из материалов дела, 6 декабря 2019 года на официальном сайте единой информационной системы в сфере
под табличной частью графика выполнения работ до полей для подписания его сторонами контракта в графике выполнения работ должны быть отражены даты, не позднее которых должны состояться следующие события: подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта; передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства; передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации; подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией; подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта. Аукционная документация утверждена начальником управления по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» Ворониным Д.Г. Антимонопольным органом действия
под табличной частью графика выполнения работ до полей для подписания его сторонами контракта в графике выполнения работ должны быть отражены даты, не позднее которых должны состояться следующие события: подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта; передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства; передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации; подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией; подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта. Административным органом установлено, что разработанный заказчиком календарный график производства работ (приложение №3 к проекту контракта) в нарушение указанных
под табличной частью графика выполнения работ до полей для подписания его сторонами контракта в графике выполнения работ должны быть отражены даты, не позднее которых должны состояться следующие события: подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта; передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства; передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации; подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией; подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта (п.п.2.9.1-2.9.5). Согласно ч.1,2 ст.23 Закона №44-ФЗ, идентификационный код закупки указывается в плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять
частью графика выполнения работ до полей для подписания его сторонами контракта, в графике выполнения работ должны быть отражены даты, не позднее которых должны состояться следующие события: 2.9.1. подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта; 2.9.2. передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства; 2.9.3. передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации; 2.9.4. подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией; 2.9.5. подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта. Согласно п. 3.9 Методики, дополнительно под табличной частью графика оплаты выполненных работ до полей для
