к отзыву на иск от 11.05.2018 (л.д.101-103, т.2) сумму иска в размере 376 193,47 рублей признает. Выслушав представителей сторон, установив фактические обстоятельства дела, исследовав и оценив представленные в дело письменные доказательства, с учетом норм материального и процессуального права суд пришел к выводу, что требования истца подлежат удовлетворению по следующим основаниям. Как следует из материалов дела, между истцом (исполнитель) и ответчиком (заказчик) были заключены государственные контракты на оказание услуг от 12.04.2017 № 1-К/2017 ( Всероссийская олимпиада школьников , цена контракта 481 674,98 рублей) (л.д.7-16, 26, т.1), от 13.04.2017 № 2-К/2017 (Всероссийская олимпиада школьников, цена контракта 467 964,02 рублей) (л.д.17-25, 35-37, 108-110, т.1). В рамках заключенных контрактов истец обязался оказывать услуги по оформлению и продаже авиабилетов для ответчика в соответствии с заявкой, а ответчик обязался оплачивать оформленные авиабилеты. Помимо отношений в рамках государственных контрактов истцом оформлялись авиабилеты и по заявкам и гарантийным письмам ответчика (л.д.27-34, 38-42, т.1). Всего за период с
принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений (часть 7). Согласно статье 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Суды двух инстанций исследовали представленные в дело доказательства и установили следующие обстоятельства. Срок выполнения работ согласно Договору истек 27.03.2018. Университет 28.03.2018 уведомил подрядчика о приостановлении работ с 29.03.2018 до 04.04.2018 в связи с проведением Всероссийской олимпиады школьников по химии. Общество письменно обратилось с просьбой к заказчику перенести срок окончания работ, сославшись на невозможность исполнения своих обязательств по Договору, вызванную проведением на объекте других работ иными подрядными организациями заказчика. Университет 24.04.2018 направил Обществу соглашение о расторжении Договора на основании статьи 715, пункта 1 статьи 450 ГК РФ в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ. Общество 27.04.2018 направило Университету извещение о завершении работ по Договору с приложением акта по форме КС-2,
выполнения работ. Согласно пункту 2.1. договора общая цена договора составляет 2 462 760 руб., НДС не облагается. Поскольку срок выполнения работ истек 27.03.2018, а работы к указанной дате не были завершены, Университет на следующий день 28.03.2018 обратился к Обществу с письмом № 08/62, в котором предложил известить заказчика о планируемом сроке окончания работ, а также уведомил о приостановлении работ в период с 29 марта по 04 апреля 2018 года в связи с проведением Всероссийской олимпиады школьников по химии (л.д.41-43 или 60-61,том 1). Письмом от 29.03.2018 № 29/03/18-1 истец просил перенести срок окончания работ на 23 апреля 2018 года, сославшись на то, что иные подрядные организации, выполнявшие другие работы на объекте, осуществляли переноску материалов, мебели, вынос строительного мусора в течение всего рабочего дня. Данное обстоятельство сдерживало выполнение работ по монтажу ГКЛ, что привело к невозможности выполнения последующих работ по облицовке ступеней, установке ограждений на 1-2 этажах лестничной клетки № 4,
реализации указанных прав и свобод частью 2 статьи 5.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. В судебном заседании представитель административного истца ст.помощник прокурора г. Омска Арефьева О.В., административные исковые требования в уточненном виде поддержала по основаниям, изложенным в уточненном иске, и дала пояснения, аналогичные его содержанию. Дополнила, что на день рассмотрения дела информация, размещенная на указанном Интернет-сайте, остается доступной неограниченному кругу лиц. Вход на сайт остается быть свободным. Указала, что Всероссийская олимпиада школьников и олимпиады школьников проводятся в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности (часть 3 статьи 77 Закона об образовании). Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников имеют право на прием без вступительных испытаний на обучение по имеющим государственную аккредитацию и (или) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по не имеющим государственной аккредитации программам бакалавриата и программам специалитета по
в подсчете результатов на включение в список победителей, если бы результаты были подведены среди 9,10 и 11 классов отдельно, как это сделано в отношении всех прочих учебных предметов. Кроме того быть в рейтинге на второй строке и быть в рейтинге на 16-ой строке -разница большая. В соответствии с ч.3 ст.77 федерального закона «Об образовании» в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний проводится всероссийская олимпиада школьников . Принцип, закрепленный в абзаце 2 ч.1 ст.3 того же закона о недопустимости дискриминации в сфере образования, претворяется в жизнь при реализации всероссийской олимпиады школьников и подведении ее итогов. Принцип, закрепленный абзаце 7 ч.1 ст.3 того же закона - создание условий для самореализации каждого человека - также должен быть соблюден при подведении итогов олимпиады, поскольку создание неблагоприятных условий (как неравные условия интеллектуального состязания) противоречит этому принципу. Принцип, закрепленный абзаце 11 ч.1 ст.3 того
